配电受电工程承揽合同书

配电受电工程承揽合同书（精选31篇）

配电受电工程承揽合同书 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国民法典》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托, 承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程, 具体事宜双方明确如下：

　　一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：

　　1、250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试

　　二、有关技术及服务要求：

　　1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配

　　合线路验收、接入系统及并网工作 。及时提供竣工资料。

　　2、乙方采购所有电气设备和原料， 应从国家定点厂家采购， 并符合国家有

　　关质量、技术标准。

　　3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。

　　4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。

　　三、工程款项及费用的结算：

　　1、工程款结算按执行。

　　2、工程预算款总计：102496元;

　　(高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收)

　　3、本工程款分 2次结清，其中：

　　(1) 、合同签订3天内应付工程款的70%

　　(计70000元)

　　(2) 、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。

　　4、工程款的结算以审计决算为依据。

　　四、施工及竣工验收：

　　1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等) ，并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。

　　2、乙方应在20xx年 月 日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。

　　3、施工期间, 甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。

　　4、乙方在施工期间应注意安全, 做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所

　　造成意外事故和损失，由乙方自负。

　　5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。

　　五、合同未尽事宜，双方协商解决。

　　六、合同双方代表签字盖章后生效。

　　七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。

　　甲方： (盖章)

　　乙方： (盖章)

　　代表：

　　代表：

　　年月日：

配电受电工程承揽合同书 篇2

　　甲方： ___________

　　乙方： ___________

　　依照《中华人民共和国民法典》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托, 承担甲方新档案馆迁建250KVA变配电受电工程, 具体事宜双方明确如下：

　　一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：

　　1、250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试

　　二、有关技术及服务要求：

　　1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配

　　合线路验收、接入系统及并网工作 。及时提供竣工资料。

　　2、乙方采购所有电气设备和原料， 应从国家定点厂家采购， 并符合国家有

　　关质量、技术标准。

　　3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。

　　4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。

　　三、工程款项及费用的结算：

　　1、工程款结算按执行。

　　2、工程预算款总计：102496元;

　　(高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收)

　　3、本工程款分 2次结清，其中：

　　(1) 、合同签订3天内应付工程款的70%

　　(计70000元)

　　(2) 、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。

　　4、工程款的结算以审计决算为依据。

　　四、施工及竣工验收：

　　1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等) ，并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。

　　2、乙方应在20xx年 月 日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。

　　3、施工期间, 甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。

　　4、乙方在施工期间应注意安全, 做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所

　　造成意外事故和损失，由乙方自负。

　　5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。

　　五、合同未尽事宜，双方协商解决。

　　六、合同双方代表签字盖章后生效。

　　七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。

　　甲方： (盖章) 乙方： (盖章)

　　代表： 代表：

　　____  年 _____ 月 _____ 日 ____  年 _____ 月 _____ 日 

配电受电工程承揽合同书 篇3

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　根据《_____》和《建筑法》及有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签定本协议，共同遵守。

　　建设单位：

　　工程名称：

　　一、乙方作为公司项目部承揽施工该工程，实行自主经营、_____核算、自负盈亏、依法纳税，经营收入归乙方所有。甲方收取乙方管理费人民币元。项目部的实际人员配置、运营和工程的施工由乙方具体实施，甲方予以监管。

　　三、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行正常的管理和指导，乙方必须无条件接受甲方的管理。对发现有违反质量、安全操作规程施工或发现存有质量、安全隐患的情况，甲方有权责令停工整顿。

　　四、乙方不得将该工程转包。在施工中，凡与其他单位和个人签定的一切合同、协议、承诺以以及在经营中发生的一切债权、债务等经济责任和法律纠纷，完全由乙方负责，甲方不承担任何连带责任。

　　五、乙方必须妥善处理好本工程的农民工的工资问题，所有涉及本工程项目的.劳动工资问题均由乙方自行负责，甲方不承担任何连带责任。

　　六、乙方应配备和组建好项目经理部，建立、健全质量保证体系、质量管理体系、安全生产管理体系项目经理及成员要有上级有关部门部门颁发的上岗资格证。并自觉遵守上级有关部门规定，按时做好技术档案及安全内业等资料，随时接受上级部门的检查，并将有关证件材料及时上交公司。

　　七、现场_____费、质保金、相应的规费等一切费用均由乙方缴纳办理，并负责为本项目施工现场的全体人员办理人身意外伤害_____，并对施工中发生的一切事故承担全部责任及费用。

　　八、乙方必须遵守公司财务制度及有关部门规定，正确计算施工成本，账簿设置齐全，以备税务机关检查，并及时上报统计财务报表。建设单位拨付工程款必须先进甲方账户，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理费及税费，其余拨付给乙方。

　　九、由于建设单位工程款不能按期拨付导致工期延误，乙方不承担相应责任;由于乙方人员、材料、设备、施工方法等原因导致工期延误，后果、责任由乙方自行承担。同时，若工程质量、工期没有达到合同约定的标准，乙方承担一切责任。

　　十、乙方对安全生产负有直接责任，发生安全事故由乙方承担责任并接受上级部门的处罚和法律责任。

　　十一、乙方自行负责收集整理各项施工文件，该工程的技术档案在签署单位工程竣工验收报告后30天内交公司一份存档备查。

　　十二、依据施工合同，挂靠有效期在合同范围内，有效期满，双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后，本合同自动解除。

　　十三、本协议双方签盖章后生效。

　　未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

配电受电工程承揽合同书 篇4

　　工程承揽合同

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商，甲方同意将______工程的________施工项目交由乙方负责施工。根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况双方达成以下协议：

　　一、工程概况1. 工程名称：

　　2. 工程地点：

　　3. 承包范围：

　　4. 承包方式：包工、包料、包费用

　　5. 工期：按照甲方书面通知乙方开工进场之日起个日历天。

　　6. 工程质量：本工程为合格工程(具体要求详见第三条)

　　二、合同单价和付款方式

　　1. 合同单价：

　　2.实际结算价款以甲乙双方签字确认的工程量乘以单价为准。以上价格包括含税价，材料及其运输费，人工费，装卸费，设备费等一切费用。合同价款一经确定，不作任何调整。

　　3.施工完毕经甲方和监理公司验收合格后付至合同价款的__%;工程竣工验收合格后付至合同价款的__%;工程竣工验收合格年后___日内，付至结算价款的__%;剩余__%作为质保金在竣工验收合格年后___日内一次性无息付清。

　　4.该项目合同约定的款项由有限公司按照本合同约定支付，项目的发票及合格证开具给有限公司。乙方应向甲方提供税务部门认可的正规票据，如乙方提供假票据则应赔偿甲方所有损失及承担一切法律任。

　　三、技术要求和质量标准

　　四、违约责任和安全责任

　　1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付给甲方合同价款__%的违约金。 乙方质量标准达不到甲方要求则乙方承担合同价款的__%违约金支付给甲方，并承担由此对甲方造成的一切经济损失。

　　2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全监察人员依法实施的监督监察。乙方必须采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故责任的，因此发生的所有赔偿费用、包括给施工人员或第三方人员造成财产或人身损害的，均由乙方承担，甲方不承担任何责任。

　　五、争议或纠纷处理

　　1. 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。

　　2. 当事人不愿通过协商调解解决或协商调解不成时本合同在执行中发生的争议双方同意可向甲方所在地法院提出诉讼解决。

　　六、保修。本工程保修期为年 在保修期内，如有质量问题，在接到甲方通知后24小时内安排人员到现场进行维修。若乙方不能及时维修，甲方可委托他人维修，维修费用由乙方承担。

　　七、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同经双方签字和盖章后生效。本合同一式四份，甲方执份，乙方执份。

　　甲方： 乙方：

　　甲方驻工地代表：

　　_____年___月____日

配电受电工程承揽合同书 篇5

　　建设单位：_______________(以下简称甲方)

　　施工单位：_______________(以下简称乙方)

　　根据《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方在承揽制作、安装过程中的权利、义务，经双方协商同意后签订本合同。

　　第一条工程概况及承包范围

　　一、工程名称：_______________

　　二、工程地点：_______________

　　三、工程范围和内容：_______________

　　1、承包范围：_______________

　　2、工程建筑面积：_______________

　　3、结构：_______________

　　4、层数、建筑高度：详见经甲方单位审核通过的施工图

　　5、其他：本合同价包括土建、钢结构，围墙，地坪，

　　第二条合同价款及调整

　　一、工程合同价款采用固定合同，

　　总造价为_______________(大写)

　　二、双方约定合同价款的其他调整因素：

　　1、调整方式：

　　(1)遇业主方要求或设计规范要求比原业主方认可方案增加的工程内容。

　　(2)遇业主方要求施工图范围以外增加的工程内容。

　　(3)遇业主方要求因图纸变更而增加的工程内容。以上各项经业主或监理签证后予以调整。

　　2、调整原则：

　　(1)合同报价书已有相同项目的，按该项目的单价同比例下浮后执行。

　　(2)合同报价书中无相同项目的，以市场信息价为基础或参照本合同报价书而确定该项目的单价。

　　(3)工程量增减的计算方法按国家现行规定执行。

　　(4)增加的工程量务必确定增加价款。

　　三、本工程最终结算价款为：固定合同价+追加合同价款+现场签证与图纸变更(补充协议或工程联系单)。

　　第三条合同价款的支付与结算

　　一、工程款支付：

　　1、合同签订之日进入施工现场3日内，甲方支付合同总价的%预付款，场平基础完工后3日内，甲方支付该工程合同总价的_______________%进度款。

　　2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的_______________%，甲方在接到乙方递交结算文件当日起7日内审核完毕，如未审核代表甲方已确认并在14日内付清余款(即工程竣工结算经甲乙双方签字确认并移交资料后支付至竣工结算价的97%)，剩余3%作为工程质保金，质保金在工程竣工后满1年内付清，以竣工通知书日期为准。

　　3、前述合同总价系指合同签订时确定的工程总造价，如工程总造价在合同履行中按约定作增减时，支付金额作相应增减。

　　二、结算：

　　1、乙方在工程竣工报告经甲方认可后的7日内向甲方提交工程结算报告及资料。

　　2、工程最终造价按本合同第二条关于造价的约定和其他相关条款约定的方式、方法结算。遇本合同无约定的，按国家_____有关规定实施。

　　3、甲方自收到乙方的结算报告及结算资料后7日内给予确认或提出修改意见。

　　4、甲方与乙方对变更部分工程款结算发生争议时应协商解决;协商不成的可委托双方都认可的审价机构审价确定。

　　第四条工程期限

　　一、根据工程实际情况，约定工程总工期为天，其中安装工期为工作日，工期起点以甲方向乙方下达开工报告为准。计划进场日期_______年_______月_______日，具体进场日期甲方应提前5天书面通知乙方，特殊状况需要延期，甲方也应提前5天通知乙方。

　　二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　1、按施工准备规定要求，不能提供压实平整的施工场地，水源、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工时;

　　2、工程量变化、设计变更或提供的工程地质资料不准而影响进度时;

　　3、在施工中因连续停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电每周累计超过24小时，影响正常施工时;

　　4、人力不可抗拒的因素而延误工期;

　　5、其它因甲方不可预见原因造成的中途停工。

　　第五条施工准备

　　甲方：

　　1、_________年_________月_________日前做好建筑红线以外的“三通一平”，负责红线外进场道路的维修，并接到施工现场。

　　2、_________年_________月_________日前，负责接通施工现场的施工用水源、电源、变压器，要求满足施工用水、用电量的需要。(水电由乙方单独设立分表，从土建单位指定的位置接出水电源)。做好红线以内的场地平整及压实、拆迁障碍物等工作，并提供相应的资料。

　　3、甲方负责设计时，合同签订后3天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图及有关施工技术资料。

　　4、组织甲、乙方和设计单位及有关部门参加施工图交底，并做好三方签署的交底会审纪要，在7日内分送有关单位，并在7日内提供会审纪要和修改后的施工图(甲方供图时)。

　　5、提供本工程前期施工资料，办妥土建交验手续;协助乙方办理现场施工人员暂住证等及其它甲方应该办理的手续。

　　6、甲方应在施工准备期届满前完成前述工作，并向乙方发出进场施工的书面通知。

　　乙方：

　　1、在由乙方提供设计时，本合同签订之日起3日内，甲方应向乙方提供有关技术资料，并保证资料数据真实、准确。

　　2、由乙方提供设计时，在本合同签订之日起3日内，通知甲方出面组织施工图会审和交底会议，会后3日内，由甲方书面提出会审纪要和修改决定交乙方修改设计并报原设计单位审核。

　　3、编制施工组织设计或施工方案，组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

　　4、提供办理建筑施工许可证的有关资料，配合甲方代表的现场管理。

　　5、构件已制作，具备发运安装条件时，乙方应书面通知甲方，准备进场安装。

　　第六条双方的职责

　　甲方的职责

　　1、甲方委派同志为驻工地代表，具体行使下列权力、职责：

　　(1)下达的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效;

　　(2)有权对乙方工程量的增减核实确认;

　　(3)有权代表甲方确认设计变更或工程洽商;

　　(4)有权代表甲方对乙方施工的工程进行验收。

　　(5)检查和监督乙方和监理单位执行合同;

　　(6)乙方项目负责人及有关人员的调换需事先经其同意;

　　2、甲方应保证乙方进场施工能顺利进行，若在乙方进场施工后，因甲方原因导致乙方不能正常施工，一切责任由甲方承担。施工场地具备“三通一平”等条件，并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。

　　3、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。该图纸会审纪要经甲方或甲方代表确认后，作为乙方预算、施工、决算的依据。

　　乙方的职责

　　1、乙方委派同志为驻工地代表，具体行使下列权力、职责：

　　(1)乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

　　(2)乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案，和依据合同发出的指令，组织施工。

　　2、乙方根据图纸合同的要求进行施工。

　　3、遵守地方政府和有关部门的相关规定。

　　4、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成安全事故，由责任方承担有关责任和费用。

　　第七条施工与设计变更

　　的施工设计图纸、说明和有关技术资料，作为制作施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作纪要，作为施工与结算的补充依据，甲、乙双方均不得擅自修改，图纸会审纪要在图纸会审后7天内各方予以签字盖章。

　　甲方如需设计变更，须在制作前15天由原设计单位作修改通知书或修改图纸，并且费用已经业主确认后，乙方予以实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，签订补充协议。如构件已经制作后提出修改，甲方应赔偿相应经济损失。造成工期延误的，工期顺延。

　　如由乙方提供设计图纸及有关技术资料的，如甲方需变更设计时，应由甲方以书面通知乙方进行设计变更，办法与上款相同。

　　经甲方认可的设计变更，发生工程费用变动，工程款按实结算。

　　第八条安全施工

　　一、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

　　二、甲方应对其派驻在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担责任及发生的费用。

　　三、在乙方进场施工至交付工程的整个期间，甲方人员除工程师和其他指定的工作人员外，未经乙方现场管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则发生人身事故均由甲方负责并承担费用。

　　四、甲方应在其认为必要的处所设立安全警告牌或安全公告栏。

　　五、乙方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训，不得上岗作业。

　　六、发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应按有关规定立即报告有关部门并通知项目经理，同时按有关部门要求进行处理，费用由事故责任方承担。

　　第九条工程质量

　　一、工程质量标准：合格。

　　二、对工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。

　　三、乙方必须严格按施工图设计和说明文件及国家有关规范、规程、标准的要求施工。

　　四、乙方在施工中应自觉接受监理工程师的质量监督，随时接受监理工程师的检查。发现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。

　　五、监理工程师的检查、检测不应违反国家或行业规定影响施工正常进行。如违反国家或行业规定检查、检测影响乙方施工，影响施工的费用和损失由甲方承担，并顺延工期。

　　六、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知监理工程师进行中间结构验收。验收合格后进入下一道工序。

　　七、如乙方在施工中发生质量事故，应及时书面报告监理工程师。一般质量事故的处理结果由监理工程师报质检部门备案;重大质量事故的处理方案应经设计单位、甲方、质检部门共同研究决定。

　　八、自工程竣工验收合格或视为合格日起，乙方对工程承担保修责任，质保金为合同总价的5%，保修期为一年。

　　第十条工程验收

　　1、验收合格的，由甲、乙双方、监理方等签字确认。实际竣工日期为乙方向甲方提交竣工验收报告之日。

　　2、验收不合格，由甲方、乙方和监理工程师形成验收纪要，明确存在的问题和修改意见及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次验收，并承担因此而造成的甲方的损失，工期不予顺延，甲方原因由甲方全部承担，工期顺延。

　　四、特殊原因，在该工程承揽合同中，若几个单体前后进场或完工时间相隔三个月以上的，甲、乙双方都可视具体情况书面要求部分单体工程甩项竣工验收，甲、乙双方也可另行签订甩项竣工协议。

　　第十一条违约责任

　　乙方的违约责任

　　1、主结构工程质量不符合合同和设计要求的，应予返工或修理，承担其费用。

　　2、由乙方设计时，因设计错误造成返工时，发生的各种费用由乙方自行承担。

　　3、乙方的其它违约行为导致甲方损失的，应按《_____》等相关法律规定赔偿损失。

　　4、工程竣工结算经甲乙双方签字确认并移交资料后，甲方未按合同约定支付工程尾款，经催告超过28日仍未支付的，欠付工程款自催告之日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率4倍计息。

　　第十二条解决合同纠纷方式

　　合同发生争执，双方协商解决，协商不成的，向乙方所在地人民法院起诉。

　　第十三条附则

　　一、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。

　　二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。

　　三、本合同签订后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致，可以签订补充协议，

　　作为本合同的补充合同。

　　第十四条附件

　　1、屋面的颜色：_______________

　　2、墙面的颜色：_______________

　　3、外门颜色：_______________

　　4、内门颜色_______________

　　建设单位：_______________承揽单位：_______________

　　法定代表人：_______________法定代表人：_______________

　　委托代理人：_______________委托代理人：_______________

　　经办人：_______________经办人：_______________

　　电话：开户银行：_______________

　　账号：_______________

　　电话：_______________

　　身份证号：_______________

　　日期：_______________日期：_______________

配电受电工程承揽合同书 篇6

　　甲方：______________________联系电话：______________________

　　乙方：______________________联系电话：______________________

　　甲乙双方经友好协商，就______工程达成以下协议：

　　1.甲方为乙方提供______设备及软件，共____。

　　合同总价款：￥_________元

　　其中软件费：￥_________元

　　硬件费：￥________元

　　工程费：￥_________元

　　2.付款方式　乙方先付甲方总工程预付款。

　　共￥_________元

　　其中软件费：￥_________元

　　硬件费：￥_________元

　　工程费：￥_________元

　　甲方电脑硬件送达乙方指定场地经乙方点数后，乙方须当即付给甲方所有硬件费用。

　　完成安装后，乙方在七日内向甲方支付其余全部款项。

　　以上付款方式均为现金付款。

　　3.甲方责任　甲方在乙方要求的时间____年____月____日之前完成软件安装调试。

　　甲方负责培训乙方的系统管理员和该软件的维护免费期为____年，维护地点在甲方公司所在地。

　　壹年内因甲方提供硬件设备非人为损坏而引起软件被破坏，甲方提供免费恢复。

　　如果是按乙方的要求扩允功能，甲方可收取扩充部分的费用。

　　壹年以后甲方对提供设备和软件有偿维护，维护费用为￥____元/年。

　　4.乙方责任　甲方调试系统所用的素材仅供系统测试，均不得用于营业或其它以盈利为目的'的商业活动，否则涉及的一切民事及刑事法律责任由乙方承担。

　　乙方用于营业或其它以盈利为目的的商业活动所需之节目由乙方自行解决，甲方概不负责。

　　由乙方在以后使用中，由人为造成的系统的损坏，需要甲方上门服务的，甲方发生的费用全部由乙方负责。

　　5.其他事项　不得对软件加以仿制;

　　对软件权利的标志不得除去、遮盖或涂抹等。

　　按本合同第2条的规定，若乙方逾期不付款超过____天，甲方有权终止合同，由此造成的后果甲方概不负责在。

　　6.违约责任　双方若有未尽事宜，由双方共同协商解决，若有一方违约或侵权，参照我国有关法律法规处理;

　　双方若有纠纷，提交人民法院裁判解决。

　　7.本合同自甲乙双方代表签字及盖章后生效;

　　合同正本一式贰份，双方各执壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。

　　声明：本合同经复印或涂改后无效!　甲方：_______

　　负责人：_____________

　　时间：_______________

　　地点：_______________

　　乙方：_______

　　负责人：_____________

　　时间：_______________

　　地点：_______________

配电受电工程承揽合同书 篇7

　　订立合同双方：

　　承揽方： 以下简称甲方;

　　定作主： 以下简称乙方。

　　甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。

　　第一条　甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费等。

　　品名

　　规格

　　单位

　　数量

　　加工费

　　单价

　　金额

　　第二条　加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担等。

　　定作物名称

　　完工时间

　　检验时间地点

　　检验标准

　　与方法

　　包装标准

　　包装费承担

　　(加工定作物样品需要封存的，由双方代表当面封签，并妥当保存，作为检验的根据)

　　第三条 加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担等。

　　定作物名称

　　交付时间

　　交付地点

　　运输方法

　　运输价款承担

　　第四条　乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。

　　材料名称

　　型号

　　规格

　　质量要求

　　计量单位

　　数量

　　单价

　　总价

　　图纸、技术资料及交付时间

　　第五条　原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输等。

　　材料名称

　　交付时间

　　交付地点

　　交付数量

　　包装要求

　　检验方法

　　运输方法和运费承担

　　第六条　加工费结算办法与时间 。

　　第七条　乙方应于 年 月 日前向甲方交付定金 元;乙方应于 年 月 日前向甲方交付预付款 元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。

　　第八条　甲方的违约责任

　　1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。

　　2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

　　3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。

　　4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的 ‰偿付违约金。

　　5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值 %的违约金。

　　6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。

　　第九条　乙方的违约责任

　　1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值 %的`违约金。

　　3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

　　4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。

　　5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　6.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。

　　第十条　不可抗力

　　在合同规定的履行期内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期以外发生的，不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

　　第十一条　本合同发生纠纷时，双方协商解决;协商不成时，可以向人民法院起诉。

　　本合同于 年 月 日生效，合同履行完毕即失效。

　　本合同一式 份，甲乙双方各执一份，公证处、物价局、建设银行各存一份。

　　承揽方：　定作方：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　签约日期： 年 月 日

配电受电工程承揽合同书 篇8

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承揽方：（以下简称乙方）

　　经甲、乙双方协商，乙方自愿承揽基工程，本工程是机械钻孔灌注桩，为单包工程。为明确双方责、权利，经协商签订本合同，双方共同遵守执行。

　　一、甲方须做下列准备工作并承担其费用

　　1、场地“三通一平”（水、电、路通，施工场地平整）。

　　2、提供红线定位图，基础设计图各一份。

　　3、提供排污地点。

　　4、施工“三大材”和用水、电费。

　　二、乙方承担下列任务并负责其费用

　　1、施工中所有人工费、机械费、安全措施费。

　　2、钻孔桩砼浇灌和钢筋笼制作以设计标高为准。

　　3、按设计要求完成钻孔、钢筋笼、砼浇注工作，并符合设计要求。

　　4、乙方所制作的钻孔桩需达到检测合格，桩检测不合格，由乙方承担返工的一切人工及材料费用。

　　5、乙方负责施工过程中的各种检测、检验、取样、送样和检验。收集完善工程资料。

　　三、双方责、权、利

　　1、甲、乙双方必须照图施工，严格按照钻孔桩施工规范施工，做到保质，万无一失。

　　2、甲方应负责“三大材”检测、试压、桩身检测费。

　　3、施工中因乙方原因，造成损失由乙方自理，甲方不承担其费用。

　　四、钻孔桩规格及费用支付方法

　　1、钻孔桩规格为φ600mm，按90.00元/米包干价（包人工、包机械、包安全费、包进出场费）计算。所有桩按实际深度计算以甲、乙双方现场签证为准。

　　2、每月按完成工程量拨付50%工程进度款，完工后拨付至工程总价款的70%，余款待基础竣工验收后支付。

　　五、施工安全

　　乙方应具备工程施工的相关资质，施工应符合国家法定要求。

　　乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，由于乙方安全措施不力造成的事故及违反安全管理规定进行施工而造成的'安全事故，由乙方承担因此而发生的费用及相关责任，甲方不承担任何费用和责任。

　　六、本工程工期为30天，如果特殊情况（设计变更、工程量变化、停电、停水，下雨等情况）时，工期顺延。

　　七、如在履约的过程中发生争议，双方协商解决，如协商无效时，按照相关法律法规向当地人民法院提起诉讼，费用由败诉方承担。

　　八、本合同壹式肆份，双方各执贰分，本合同自签字之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　____年____月____日____年____月____日

配电受电工程承揽合同书 篇9

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　第一条工程名称：三合村15#、16#楼铝百叶窗安装制作工程。

　　第二条承包范围：加工、制作、安装、售后服务。

　　第三条工期要求：根据甲方需求进行，乙方配合甲方施工进度不得耽误工期。

　　第四条承包方式：包工包料。

　　第五条甲方提供：现场机械设备，技术人员配合指导、水电。

　　第六条质量要求：铝百叶窗的颜色(白色)铝型材壁厚为1.0mm按乙方提供给甲方的样品为准。

　　第七条使用标准及规范：根据国家有关百叶窗户标准及组装有关规范

　　第八条计价原则：双方根据窗户图纸和实际制作面积结算，铝百叶窗安装费、加工费合计每平米单价382元，工程量约15#楼673平米、 16#楼约540平米，工程造价约人民币46万元。具体以实际数量结算，多退少补。

　　第九条付款方式：

　　1.乙方进场安装甲方付乙方50%工程款。

　　2.安装完成甲方付乙方30%的'工程款。

　　3.验收合格后甲方付清乙方工程余款。

　　4.以上价款以含税金。

　　第十条保修：保修期为一年。

　　第十一条竣工验收：竣工验收时由乙方通知甲方，甲方负责通知有关人员进行验收。

　　第十二条结算方式：现金结算。

　　第十三条索赔：乙方如不按甲方要求按时完工造成的一切损失由乙方负

　　责。乙方施工造成的质量事故、返工费用由乙方负责。乙方在施工工程中发生一切伤亡事故和相关后果责任都由乙方自行承担，甲方概不负责。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程进度延误工期或停工的相关后果由甲方付全责。

　　第十四条备注：以上价款已包含保险金，乙方自行给自己的施工人员购买人身意外保险。

　　第十五条附则：1.本合同未尽事宜，经双方协商解决，如不能协商解决，由法院裁决。

　　2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均有同等法律效益。

　　甲方(盖章)：_________

　　乙方(盖章)：_________

　　负责人签字：_________

　　负责人签字：_________

　　___年___月___日

　　___年___月___日

配电受电工程承揽合同书 篇10

　　建设单位：(以下简称甲方)

　　施工单位：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方在承揽制作、安装过程中的权利、义务，经双方协商同意后签订本合同。

　　第一条工程概况及承包范围

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程范围和内容：

　　1、承包范围：

　　2、工程建筑面积：

　　3、结构：----------------------------------

　　4、层数、建筑高度：详见经甲方单位审核通过的施工图

　　5、其他：本合同价包括土建、钢结构，围墙，地坪，

　　第二条合同价款及调整

　　一、工程合同价款采用固定合同，

　　总造价为(大写):人民币: 万元 ， (大写)

　　二、双方约定合同价款的其他调整因素：

　　1、调整方式：

　　(1)遇业主方要求或设计规范要求比原业主方认可方案增加的工程内容。

　　(2)遇业主方要求施工图范围以外增加的工程内容。

　　(3)遇业主方要求因图纸变更而增加的工程内容。以上各项经业主或监理签证后予以调整。

　　2、调整原则：

　　(1)合同报价书已有相同项目的，按该项目的单价同比例下浮后执行。

　　(2)合同报价书中无相同项目的，以市场信息价为基础或参照本合同报价书而确定该项目的单价。

　　(3)工程量增减的计算方法按国家现行规定执行。

　　(4)增加的工程量务必确定增加价款。

　　三、本工程最终结算价款为：固定合同价+追加合同价款+现场签证与图纸变更(补充协议或工程联系单)。

　　第三条合同价款的支付与结算

　　一、工程款支付：

　　1、合同签订之日进入施工现场3日内，甲方支付合同总价的%预付款，场平基础完工后3日内，甲方支付该工程合同总价的%进度款。

　　2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%，甲方在接到乙方递交结算文件当日起7日内审核完毕，如未审核代表甲方已确认并在14日内付清余款(即工程竣工结算经甲乙双方签字确认并移交资料后支付至竣工结算价的97%)，剩余3%作为工程质保金，质保金在工程竣工后满1年内付清，以竣工通知书日期为准。

　　3、前述合同总价系指合同签订时确定的工程总造价，如工程总造价在合同履行中按约定作增减时，支付金额作相应增减。

　　二、结算：

　　1、乙方在工程竣工报告经甲方认可后的7日内向甲方提交工程结算报告及资料。

　　2、工程最终造价按本合同第二条关于造价的约定和其他相关条款约定的方式、方法结算。遇本合同无约定的，按国家合同法有关规定实施。

　　3、甲方自收到乙方的结算报告及结算资料后7日内给予确认或提出修改意见。

　　4、甲方与乙方对变更部分工程款结算发生争议时应协商解决;协商不成的可委托双方都认可的审价机构审价确定。

　　第四条工程期限

　　一、根据工程实际情况，约定工程总工期为天，其中安装工期为工作日，工期起点以甲方向乙方下达开工报告为准。计划进场日期年月日，具体进场日期甲方应提前5天书面通知乙方，特殊状况需要延期，甲方也应提前5天通知乙方。

　　二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　1、按施工准备规定要求，不能提供压实平整的施工场地，水源、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工时;

　　2、工程量变化、设计变更或提供的工程地质资料不准而影响进度时;

　　3、在施工中因连续停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电每周累计超过24小时，影响正常施工时;

　　4、人力不可抗拒的因素而延误工期;

　　5、其它因甲方不可预见原因造成的中途停工。

　　第五条施工准备

　　甲方：

　　1、--年--月--日前做好建筑红线以外的“三通一平”，负责红线外进场道路的维修，并接到施工现场。

　　2、--年--月--日前，负责接通施工现场的施工用水源、电源、变压器，要求满足施工用水、用电量的需要。(水电由乙方单独设立分表，从土建单位指定的位置接出水电源)。做好红线以内的场地平整及压实、拆迁障碍物等工作，并提供相应的资料。

　　3、甲方负责设计时，合同签订后3天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图及有关施工技术资料。

　　4、组织甲、乙方和设计单位及有关部门参加施工图交底，并做好三方签署的交底会审纪要，在7日内分送有关单位，并在7日内提供会审纪要和修改后的施工图(甲方供图时)。

　　5、提供本工程前期施工资料，办妥土建交验手续;协助乙方办理现场施工人员暂住证等及其它甲方应该办理的手续。

　　6、甲方应在施工准备期届满前完成前述工作，并向乙方发出进场施工的书面通知。

　　乙方：

　　1、在由乙方提供设计时，本合同签订之日起3 日内，甲方应向乙方提供有关技术资料，并保证资料数据真实、准确。

　　2、由乙方提供设计时，在本合同签订之日起3 日内，通知甲方出面组织施工图会审和交底会议，会后3日内，由甲方书面提出会审纪要和修改决定交乙方修改设计并报原设计单位审核。

　　3、编制施工组织设计或施工方案，组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

　　4、提供办理建筑施工许可证的有关资料，配合甲方代表的现场管理。

　　5、构件已制作，具备发运安装条件时，乙方应书面通知甲方，准备进场安装。

　　第六条双方的职责

　　甲方的职责

　　1、甲方委派同志为驻工地代表，具体行使下列权力、职责：

　　(1)下达的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效;

　　(2)有权对乙方工程量的增减核实确认;

　　(3)有权代表甲方确认设计变更或工程洽商;

　　(4)有权代表甲方对乙方施工的工程进行验收。

　　(5)检查和监督乙方和监理单位执行合同;

　　(6)乙方项目负责人及有关人员的调换需事先经其同意;

　　2、甲方应保证乙方进场施工能顺利进行，若在乙方进场施工后，因甲方原因导致乙方不能正常施工，一切责任由甲方承担。施工场地具备“三通一平”等条件，并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。

　　3、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。该图纸会审纪要经甲方或甲方代表确认后，作为乙方预算、施工、决算的依据。

　　乙方的职责

　　1、乙方委派同志为驻工地代表，具体行使下列权力、职责：

　　(1)乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

　　(2)乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案，和依据合同发出的指令，组织施工。

　　2、乙方根据图纸合同的要求进行施工。

　　3、遵守地方政府和有关部门的相关规定。

　　4、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成安全事故，由责任方承担有关责任和费用。

　　第七条施工与设计变更

　　正式的施工设计图纸、说明和有关技术资料，作为制作施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作纪要，作为施工与结算的补充依据，甲、乙双方均不得擅自修改，图纸会审纪要在图纸会审后7天内各方予以签字盖章。

　　甲方如需设计变更，须在制作前15天由原设计单位作正式修改通知书或修改图纸，并且费用已经业主确认后，乙方予以实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，签订补充协议。如构件已经制作后提出修改，甲方应赔偿相应经济损失。造成工期延误的，工期顺延。

　　如由乙方提供设计图纸及有关技术资料的，如甲方需变更设计时，应由甲方正式以书面通知乙方进行设计变更，办法与上款相同。

　　经甲方认可的设计变更，发生工程费用变动，工程款按实结算。

　　第八条安全施工

　　一、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

　　二、甲方应对其派驻在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担责任及发生的费用。

　　三、在乙方进场施工至交付工程的整个期间，甲方人员除工程师和其他指定的工作人员外，未经乙方现场管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则发生人身事故均由甲方负责并承担费用。

　　四、甲方应在其认为必要的处所设立安全警告牌或安全公告栏。

　　五、乙方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训，不得上岗作业。

　　六、发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应按有关规定立即报告有关部门并通知项目经理，同时按有关部门要求进行处理，费用由事故责任方承担。

　　第九条工程质量

　　一、工程质量标准：合格。

　　二、对工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。

　　三、乙方必须严格按施工图设计和说明文件及国家有关规范、规程、标准的要求施工。

　　四、乙方在施工中应自觉接受监理工程师的质量监督，随时接受监理工程师的检查。发现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。

　　五、监理工程师的检查、检测不应违反国家或行业规定影响施工正常进行。如违反国家或行业规定检查、检测影响乙方施工，影响施工的费用和损失由甲方承担，并顺延工期。

　　六、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知监理工程师进行中间结构验收。验收合格后进入下一道工序。

　　七、如乙方在施工中发生质量事故，应及时书面报告监理工程师。一般质量事故的处理结果由监理工程师报质检部门备案;重大质量事故的处理方案应经设计单位、甲方、质检部门共同研究决定。

　　八、自工程竣工验收合格或视为合格日起，乙方对工程承担保修责任，质保金为合同总价的5%，保修期为一年。

　　第十条工程验收

　　1、验收合格的，由甲、乙双方、监理方等签字确认。实际竣工日期为乙方向甲方提交竣工验收报告之日。

　　2、验收不合格，由甲方、乙方和监理工程师形成验收纪要，明确存在的问题和修改意见及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次验收，并承担因此而造成的甲方的损失，工期不予顺延，甲方原因由甲方全部承担，工期顺延。

　　四、特殊原因，在该工程承揽合同中，若几个单体前后进场或完工时间相隔三个月以上的，甲、乙双方都可视具体情况书面要求部分单体工程甩项竣工验收，甲、乙双方也可另行签订甩项竣工协议。

　　第十一条违约责任

　　乙方的违约责任

　　1、主结构工程质量不符合合同和设计要求的，应予返工或修理，承担其费用。

　　2、由乙方设计时，因设计错误造成返工时，发生的各种费用由乙方自行承担。

　　3、乙方的其它违约行为导致甲方损失的，应按《中华人民共和国合同法》等相关法律规定赔偿损失。

　　4、工程竣工结算经甲乙双方签字确认并移交资料后，甲方未按合同约定支付工程尾款，经催告超过28日仍未支付的，欠付工程款自催告之日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率4倍计息。

　　第十二条解决合同纠纷方式

　　合同发生争执，双方协商解决，协商不成的，向乙方所在地人民法院起诉。

　　第十三条附则

　　一、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。

　　二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。

　　三、本合同签订后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致，可以签订补充协议，

　　作为本合同的补充合同。

　　第十四条附件

　　1、屋面的颜色：

　　2、墙面的颜色：

　　3、外门颜色：

　　4、内门颜色

　　建设单位：承揽单位：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　经办人： 经办人：

　　电话： 开户银行：

　　账号：

　　电话：

　　身份证号：

配电受电工程承揽合同书 篇11

　　建设方：___(以下简称甲方)

　　承包方：___(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。

　　一、工程概况

　　(1)工程名称：___

　　(2)工程地点：甘肃玉门黄花农场

　　(3)工程范围和内容：本房为___跨钢结构厂房，规格：长___米；宽___米檐高___米，按图纸施工。

　　(4)建筑外包面积：___平方米。

　　(5)工程总造价：本工程总造价人民币(大写)：___，(小写￥：___)

　　二、钢结构施工准备

　　(一)甲方：

　　(1)做好建筑红线以外的“三通”，负责进场道路的维修，保证施工材料能运达到场。

　　(2)负责接通施工现场的施工用水源、电源、要求能满足施工用水、用电的需要，做好红外线以内场地平整，拆迁障碍物等工作及提供相应资料。

　　三、钢结构工程期限

　　(1)根据需要，商定工程总工期为天(日历天，以甲方预付款到帐之日起计算)，___年___月___ 10日至___年___月___日规定范围内的全部施工完毕，如遇停电、雨天及其外来因素影响而造成停工的.，工期相应顺延。

　　四、钢结构工程价款的支付与结算

　　(1)本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，但发生图纸变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。

　　(2)本合同签订后，甲方须付预付款___%计人民币___元作为合同定金及备料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的___%计人民币___元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的%，计人民币___元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的___%，计人民币___元作为工程款，

　　(3)工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。

　　(4)如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承担相应经济责任。

　　(5)本合同结算方式：___。

　　五、附则

　　(1)本合同一式___份，甲乙双方各执一份。

　　(2)本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后即生效。

　　(3)本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　附：

　　甲方：___

　　乙方：___

　　法定代表人：___

　　法定代表人：___

　　委托代理人：___

　　委托代理人：___

　　电话：___

　　电话：___

　　本合同签订日期：___年___月___日

配电受电工程承揽合同书 篇12

　　建设单位(甲方)：

　　施工单位(乙方)：

　　施工单位地址：

　　身份证号：

　　甲乙双方为了明确双方的责任和权利，根据国家《合同法》和建筑工程建设有关的法律、法规，经过平等协商一致，自愿签订本合同。

　　一、 工程名称：

　　二、 工程承揽范围：

　　三、 工程总价：

　　四、 工程款支付：乙方完成工程总量的50%，甲方支付20%的工程款;乙方完成工程总量的100%后，甲方支付80%的工程款。经双方验收合格，甲方支付总工程款的95%，余留5%的工程款作为质保金，一年内未发生工程质量问题，给予一次性付清。

　　五、 工程期限：工程于20xx年 月 日开工，到20xx年 月 日结束，工期 天。提前一日完工奖 元，延期一日完工罚 元。

　　六、 工程质量要求：乙方必须严格按照设计及国家验收规范和质量要求进行施工，如遇特殊施工的环境改变，需甲乙双方的确认后，根据新的施工方案进行施工。乙方应及时、详细的记录施工进度，甲方监理人员应及时核实质量及工程量，经双方确认，作为工程款结算依据。乙方应服从甲方代表监理工程师的监督、协调，保质保量按期完成工程。

　　七、 乙方必须办理施工人员的工伤保险，凡施工期内造成的一切意外损害事故，包括伤及人身、财产等责任均由乙方承担。

　　八、 本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　九、 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

配电受电工程承揽合同书 篇13

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国民法典》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托,承担甲方 工程,具体事宜双方明确如下：

　　一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：

　　1、工程的设计、设备购置、安装调试

　　二、有关技术及服务要求：

　　1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。

　　2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有关质量、技术标准。

　　3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。

　　4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。

　　三、工程款项及费用的结算：

　　1、工程款结算按执行。

　　2、工程预算款总计： 元;

　　(高压电缆、线路部分按实际耗材在决算中计收)

　　3、本工程款分2次结清，其中：

　　(1)、合同签订3天内应付工程款的 %(计 元)

　　(2)、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。

　　4、工程款的结算以审计决算为依据。

　　四、施工及竣工验收：

　　1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等)，并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。

　　2、乙方应在___年___月___日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。

　　3、施工期间,甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。

　　4、乙方在施工期间应注意安全,做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所造成意外事故和损失，由乙方自负。

　　5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。

　　五、合同未尽事宜，双方协商解决。

　　六、合同双方代表签字盖章后生效。

　　七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。

　　甲方：(盖章)___乙方：(盖章)___

　　代表：___代表：___

配电受电工程承揽合同书 篇14

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　根据〈_____〉及其它有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方充分协商，一致同意，特签订以下条款，共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、工程地址：_______________。

　　2、承包方式：采取包工包料的方式。

　　3、工期：_______________天(日历_______________天)。在甲乙双方认同可以开工、材料进场的第二天计算工期,开工日期为_______________年_______________月_______________日。

　　第二条甲方责任，权利和义务

　　1、甲方提出设计思路、项目功能及使用要求。

　　2、甲方需做好施工前的通水、通电等工作，使之达到乙方装饰施工要求。

　　3、做好乙方开工现场准备工作，清除影响施工的障碍物，安排好乙方施工所需水、电，并承担相关费用

配电受电工程承揽合同书相关文章：