样品买卖合同热门版

样品买卖合同热门版（精选29篇）

样品买卖合同热门版 篇1

　　合同编号：____

　　出卖人：_____(以下简称甲方)___________________

　　买受人：_____(以下简称乙方)___________________

　　经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条 甲方应封存样品，并对样品质量予以说明。乙方向甲方订购产品，合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的产品。

　　第二条 乙方不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的产品与样品相同，甲方交付的产品质量仍然应当符合种物的通常标准。

　　第三条 产品的数量和计量单位、计量方法

　　1.产品的数量：_____

　　2.计量单位、计量方法：_____

　　第四条 产品的价格，按下列第( )项执行：

　　1.按甲乙双方的商定价格;

　　2.按照订立合同时履行地的市场价格;

　　3.按照国家定价履行。

　　第五条 产品的交货单位、交货方法、交货期限、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)

　　1.产品的交货单位：_____。

　　2.交货方法，按下列第( )项执行：

　　(1)乙方送货;

　　(2)乙方代运;

　　(3)甲方自提自运。

　　3. 产品的交(提)货期限：_____

　　4.运输方式：_____

　　5.到货地点和接货单位(或接货人)。

　　第六条 买卖货款议定每件人民币______元，共人民币________元

　　交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并约定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得请求赔偿。

　　第七条 乙方预知届期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿责任。

　　第八条 甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于___________日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受到损害时，乙方可请求赔偿。

　　第九条 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十条 验收方法

　　第十一条 对产品提出异议的时间和办法

　　1.乙方在验收中，如果发现产品与样品不相同时，应一面妥为保管，一面在天内向甲方提出书面异议;在托收承付期内，乙方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过______年内未通知乙方的，视为产品合乎样品。

　　2.乙方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　3.是否是甲方在接到需方书面异议后，应在天内负责处理，否则，即视为默认乙方提出的异议和处理意见。

　　第十二条 甲方所交付产品，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同。因此致乙方受到损害者，可以请求赔偿。货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。

　　第十三条 双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决;协商不能解决的由鞍山仲裁委员会仲裁。

　　第十四条 其它 第十五条 本合同自______年合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

　　卖 方：________(签章)

　　法定代表人 ：________(签章)

　　地 址：___________

　　电 话 ：________

　　开户银行：________________

　　账号 ：___

　　买 方：________(签章)

　　法定代表人 ：________(签章)

　　地 址：_____

　　电 话 ：________

　　开户银行：________

　　账号 ：____

　　签约日期：________年________月________日

样品买卖合同热门版 篇2

　　卖方：________（下称甲方）买方：________（下称乙方）

　　地址：____________________地址：____________________

　　邮编：____________________邮编：____________________

　　电话：____________________电话：____________________

　　传真：____________________传真：____________________

　　电子邮箱：________________电子邮箱：____________________

　　兹为设备买卖，经双方同意议定条件如下：

　　第一条乙方向甲方订购________设备，于合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的设备________件，甲方应于________日内交付乙方。

　　第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于________日前通知乙方延缓日期；但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方有损害时，乙方可请求赔偿。

　　第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的.交付，可延缓期日。但其延缓日期应经双方议定。

　　第四条买卖货款议定每件人民币________元，共人民币________元，于甲方交货同时应悉数付清。如乙方不付清，甲方可将货停止交付，并催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。因此所受的损害亦得请求赔偿。

　　第五条乙方预知届期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应尽赔偿之责。

　　第六条甲方所交付设备，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，乙方有损害者，得请求赔偿。

　　第七条货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。

　　第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，提交哈尔滨仲裁委员会仲裁。

　　第九条其他约定事项：________

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

　　出卖人（甲方）（签章）：_______买受人（乙方）（签章）：_______

　　___________年_________月_____日___________年_________月_____日

　　签订地点：_____________________签订地点：_____________________

样品买卖合同热门版 篇3

　　出卖人（以下简称甲方）：

　　买受人（以下简称乙方）：

　　兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下：

　　第一条　乙方向甲方订购货物，合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物件，甲方应于____日内交付乙方。

　　第二条　甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于____日前通知乙方延缓日期；但乙方不同意时可解除合同。

　　因此致乙方受到损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。

　　第三条　如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。

　　第四条　买卖货款议定每件人民币_____元，共人民币_____元，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并约定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得请求赔偿。

　　第五条　乙方预知届期不能付款的，可于_____日前通知甲方延展日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿之责。

　　第六条　甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此致乙方受到损害者，更得请求赔偿。

　　第七条　货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。

　　第八条 合同一式___份，甲、乙双方各执____份为凭。

　　出卖人（甲方）：

　　______年_____月____日

　　买受人（乙方）：

　　______年_____月____日

样品买卖合同热门版 篇4

　　合同编号__________________　　卖 方（甲方）_______________________　　买 方（乙方）_______________________　　依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，订立本合同　　

　　第一条 标的（可另附表格）　　名称　　品种　　养殖地____日龄　　数量　　单位　　单价　　金额　　交货时间　　合计金额：大写：183;183;183; 小写：183;183;　　

　　第二条 质量标准　　

　　1.交付的肉禽应符合以下标准：__________________________ 。　　

　　2.甲方应提供县级以上动物卫生监督部门出具的动物检疫合格证明。　　

　　3._____________________________________________________ 。　　

　　第三条 价款支付　　按下列第_________项支付价款。　　

　　1.即时结清。　　

　　2.乙方应于肉禽交付之日起____日内付清。　　

　　3.合同签订后，乙方支付甲方定金_______元；肉禽交付后____日内付清价款，定金抵作价款或返还。　　

　　4.__________________________________________________ 　　

　　第四条 交货时间、地点、方式　　

　　1.交货时间：________年____月____日。　　

　　2.交货地点：_______________________________ 。　　

　　3.交货方式：以下列第_______方式交货。　　

　　（1）由甲方送货到__________________________________ 。　　

　　（2）由乙方自行到_______________________________提货。　　

　　（3）其他：________________________________________ 。　　

　　4.运费承担：_____________________________________ 。　　

　　第五条 验收　　

　　1.以下列第________项方式验收。　　

　　（1）交货时在交货地验收：由乙方抽检______%肉禽，并开具验收单据。　　

　　（2）________________________________________________________ 。　　

　　2.途损约定：_______________________________________________ 。　　

　　3._________________________________________________________ 。　　

　　第六条 提出异议的时间和方式　　

　　1.乙方在验收中，如果发现肉禽的品种、数量、质量、日龄不符合本合同约定的，应在_____天内向甲方提出异议。　　

　　2.甲方在接到乙方异议后，应在_______天内负责处理。　　

　　3.____________________________________________ 。　　

　　第七条 违约责任　　

　　1.甲方交付的肉禽品种、日龄、质量不符合合同约定的，乙方有权要求甲方继续履行，并承担因此造成的损失。　　

　　2.甲方逾期交货，按逾期交付肉禽价款的每日______%向乙方支付违约金；逾期超过______天，致使乙方不能实现合同目的的，乙方可解除合同。　　

　　3.乙方未按合同约定期限支付价款的，按逾期支付部分价款每日_______%支付违约金。　　

　　4.其他违约责任：_______________________________ 。　　

　　第八条 其他约定事项　　

　　第九条 合同争议解决方式　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，或按下列第______种方式解决。　　

　　1.提交上海仲裁委员会仲裁。　　

　　2.依法向人民法院起诉。　　

　　第十条 本合同正本一式_______份，双方各执_______份。　　甲 方__________________________ 乙 方________________________　　住 所__________________________ 住 所________________________　　法定代表人（负责人）________________ 法定代表人（负责人）______________　　委托代理人__________________________ 委托代理人________________________　　银行帐号____________________________ 银行帐号__________________________　　联系方式____________________________ 联系方式__________________________　　签约地点____________________________ 签约地点__________________________　　签约时间____________________________ 签约时间__________________________

样品买卖合同热门版 篇5

　　甲方名称：________________

　　乙方名称：________________

　　经甲乙双方友好协商，本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，特签订本协议。

　　一、设备的规格及价格：________________

　　合计：_______________元整

　　二、付款方式

　　1、甲方应在所需产品__________天前向乙方订货，并交纳所需费用10%作为保证金。

　　2、甲方在未付清设备款之前，本合同机器设备所有权仍归乙方享有。

　　3、甲方应向持有乙方加盖公章的收款委托书的乙方工作人员付款。

　　三、交货及验收

　　1、乙方设备详细规格及技术配置见合同附件。

　　2、交货地点：乙方工厂。

　　3、由乙方进行安装调试，甲方配合验收。验收合格后，甲乙双方另签订验收报告书并加盖公章。

　　4、验收标准：执行乙方标准机型出厂检验标准。如甲方对标准机型进行改变或加装的，双方另行签订补充协议，预定验收标准，作为本协议的附件。

　　四、运输方式：

　　1、本合同所规定的设备由乙方负责运输，并承担一切风险。运费和保险费由甲方支付。

　　2、甲方收到第一条所列设备后，如发现与设备不符，应在七日内书面通知乙方处理，期间如对甲方的正常作业造成的负面影响，乙方应相应做出赔偿。

　　五、售后服务：

　　1、自设备经过双方验合格之日起，该设备进入保修期，保修期为十二个月。保修期内乙方在接到甲方保修通知后，必须在最短的时间赶到现场，最迟在三天内派人赶到甲方现场。

　　2、保修期内乙方负责维修，甲方承担乙方维修人员的差旅费。若属甲方认为操作不当等原因造成的故障，则不属于保修范围。

　　六、违约责任

　　1、甲方无正当理由拒绝调试、验收或拒收设备的，甲方应向乙方偿付货款总值的10%作为违约金，合同继续履行逾期二十天的乙方有权解除合同并没收定金。

　　2、乙方所交的设备品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收设备，乙方偿付甲方货款总值的10%作为违约金。

　　3、乙方逾期交货的，每逾期一天，乙方向甲方偿付逾期交货部分的5%作为滞纳金，累积滞纳金不超过逾期缴获部分货款总额的20%。

　　七、争议处理

　　1、因设备的质量问题发生争议，由乙方所在地或法院指定的质量鉴定单位进行质量鉴定、设备不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

　　2、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

　　八、其他约定

　　1、本合同的所有附件具有与合同同等的法律效力。

　　2、本合同一式两份，经双方盖章后生效。

　　甲方：________________乙方：________________

　　法人代表：________________法人代表：________________

　　签约时间：_______________

样品买卖合同热门版 篇6

　　甲方：_________ 代表人：_________ 地址：_________

　　乙方：_________ 地址：_________ 代表人：_________

　　甲乙双方代表经过友好协商签订本合同。

　　第一条 根据乙方要求，甲方同意按甲方提供的凭规格买卖（详见附件），提供_________型气垫船_________艘，每艘_________万美元。于乙方支付本合同规定的预付款后_________个月内交船。交船技术条件按本合同附件规定。关于本合同各期付款的日期，以签订本合同日期算起。

　　第二条 本合同双方议定的总金额为_________d、（大写：_________美元）该金额为_________艘_________型气垫船的fb价格。即在_________港口的交货价。总金额中不包括燃料、食品和培训等费用，但总金额包括下列费用：

　　1、_________型气垫船的价格；

　　2、_________型气垫船的系泊试验费，航行试验费及建造期间至签署交船证书之前的停泊码头费、船坞费和保险费等。

　　第三条

　　1、凡与履行本合同有关的发生在甲方境内的税收、关税手续费等由甲方负担。

　　2、凡与履行本合同有关的所有银行费用及在甲方国境以外的税收、关税、运输、保险、手续费由乙方负担。

　　第四条 为了保证甲方能够连续进行生产，并履行合同规定的`支付进度，乙方同意下列付条款中规定的义务。

　　1、本合同的总金额以美元现汇支付。本合同的总金额的支付时间和美元金额如下：_________；

　　2、本合同签字之日起_________个月内，即不迟于________年____月____日前支付总金额_________％的预付款、d、_________（大写：_________美元）；

　　3、

　　第一期付款在本合同签字之日起_________个月内，即不迟于________年____月____日支付总金额_________％的货款，计、d、_________（大写：_________美元）；

　　4、

　　第二期付款在本合同签字之日起_________个月内，即不迟于________年____月____日支付总金额_________％的货款，计、d、_________（大写：_________美元）；

　　5、

　　第三期付款在本合同签字之日起_________个月内，即不迟于________年____月____日支付总金额_________％的货款，计、d、_________（大写：_________美元）；

　　6、每期付款乙方在二（2）周前委托乙方银行开立经甲方银行通知的以_________为受益人的不可撤销的信用证，乙方根据甲方即期汇票支付每期货款。

　　第五条

　　1、本合同的_________型气垫船在建造过程中的检验，由甲方检验部门负责。甲方将提前1个月通知乙方派代表参加试航验收。如乙方届时不能派出代表参加试航，甲方将验收证件交予乙方，验收证件对双方均有效。

　　2、本合同的_________型气垫船在完成试航和验收，以及乙方在履行了合同规定的义务之后，双方代表即签署交船证书。证书一式四份，双方各执两份，并由甲方申请办理海关放行手续。此时，abc型气垫船转移至乙方，此后所发生的风险和费用由乙方负责。

　　第六条

　　1、本合同_________型气垫船的船体，机电设备在正常运行和维修保养条件下，保证期为十二（12）个月，自_________型气垫船交船证书签字之日算起。

　　2、在保证期内，凡属制造质量和所用材料而产生的缺陷，甲方负责进行修理，或更换有缺陷部分。

　　3、甲方对于正常合理磨损和使用不当所造成的损坏，均不负赔偿责任。

　　第七条

　　1、双方有义务对本合同保密，未经对方许可，不得将本合同内容泄露给

　　第三国。乙方保证不向别国转让合同规定的产品和资料。

　　2、凡属与本合同有关的通知和函电，应采用秘密方式，通过住在本国的_________渠道直接送交本合同有关方面之机构。

　　第八条

　　1、在本合同履行期间，双方对发生的任何意见分歧均应以友好协商的原则解决。

　　2、本合同用英文书就正本两份，各执一份。

　　3、本合同自双方代表签字之日起，立即生效。

　　4、本合同所有附件均为本合同不可分割的组成部分。

　　甲方代表（签字）：_________

　　乙方代表（签字）：_________ _

　　_______年____月____日 ________年____月____日 附

样品买卖合同热门版 篇7

　　卖方（甲方）：买方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国种子法》及相关法律法规规定，为明确双方权利义务，经双方协商一致，达成如下协议：

　　第一条：数量、价格数量：自行车总数（含双人车）总数为辆。价格：合计总额为元（大写：万仟佰拾元整）。

　　第二条：交货方式及期限选择下列方式执行：合同签订后，甲方于x年___月____日在某某地点交车（包括现车、车锁、维修工具）乙方于_x年___月____日某地。

　　第三条：付款方式及期限选择下列方式执行：合同签订后，乙方支付甲方定金____元；甲方交货后，乙方于x年___月____日支付价款，定金抵作价款。乙方付款后，甲方应当开具收款凭证。

　　第四条：违约责任1.一方迟延交（提）货或迟延支付价款的，应当每日按照迟延部分价款的__2__%向对方支付违约金。

　　第五条：争议解决发生的'争议，由双方协商解决；也可以请求调解；或选择以下几种方式解决：

　　1.提交仲裁委员会仲裁。

　　2.依法向人民法院提起诉讼。

　　第六条：本合同自双方签字之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式___两__份，甲方___一___份，乙方___一___份，具有同等法律效力。

　　卖方（甲方）

　　买方（乙方）

　　签订时间________年____月____日

样品买卖合同热门版 篇8

　　买方：________________________ （下称甲方）　　地址：________________________ 邮编：__________　　电话：________________________ 传真：__________　　电子邮箱：____________________　　卖方：________________________ （下称乙方）　　地址：________________________ 邮编：__________　　电话：________________________ 传真：__________　　电子邮箱：____________________　　甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同，货物买卖合同。　　

　　第一条 名称、品种、规格和质量　　

　　1.名称、品种、规格：　　________________________ (应注明产品的牌号或商标)。　　

　　2.质量，按下列第( )项执行：　　

　　(1) 按照______________标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。　　

　　(2) 按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式）。　　

　　(3) 按双方商定要求执行，具体为：　　__________________________（应具体约定产品质量要求）。　　

　　第二条 数量和计量单位、计量方法　　

　　1.数量：________________ 。　　

　　2.计量单位和方法：____________________。　　

　　3.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：____ ____________________。　　

　　第三条 包装方式和包装品的处理：　　__________________(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。)。　　

　　第四条 交货方式：　　

　　1.交货时间：______________。　　

　　2.交货地点：______________。　　

　　3.运输方式：______________(注明由谁负责代办运输)。　　

　　4.保 险：______________(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。　　

　　5.与买卖相关的单证的转移：______________________。　　

　　第五条 验收：　　

　　1.验收时间：______________。　　

　　2.验收方式：　　____________(如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例)。　　

　　3.验收如发生争议，由______检验机构按______检验标准和方法，对产品进行检验。　　

　　第六条 价格与货款支付：　　

　　1.单价：________； 总价：__________________（明确币种及大写）。　　

　　2.货款支付：　　货款的支付时间：________________________；　　货款的支付方式：________________________；　　运杂费和其它费用的支付时间及方式：____________________。　　

　　3.预付货款：________________(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。　　

　　第七条 提出异议的时间和方法：　　

　　1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后____日内向乙方提出书面异议；在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起____日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。　　

　　2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。　　

　　3.乙方在接到甲方书面异议后，应在____日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。　　

　　第八条 甲方违约责任：　　

　　1.甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的______％违约金。　　

　　2.甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之______计算，向乙方支付违约金；如____日内仍不能提供的，按中途退货处理。　　

　　3.甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之________计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。　　

　　4.甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之________计算，向乙方支付逾期付款的违约金。　　

　　5.甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。　　

　　6.甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。　　

　　7.其它约定：________________________。　　

　　第九条 乙方的违约责任：　　

　　1.乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款______％的违约金。　　

　　2.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价；甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。　　

　　3.乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。　　

　　4.乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之________计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过____日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。　　

　　5.乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。　　

　　6.货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。　　

　　7.乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款；合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任；甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后____日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。　　

　　8.其它：______________________________。　　

　　第十条 不可抗力：　　任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后____日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。　　

　　第十一条 争议解决：　　凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。　　

　　第十二条 附加条款：　　。　　。　　。　　

　　第十三条 其它事项：　　

　　1.按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后____日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。　　

　　2.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。　　

　　3.本合同自________年____月____日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。　　4.合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。　　5.双方来往函件，按照合同规定的地址或传真号码以______方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的____日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。　　6.本合同正本一式______份，双方各执______份；合同副本一式____份，分送____________等单位。　　甲方：___________　　乙方：____日期

样品买卖合同热门版 篇9

　　范本　　出卖人：__________________（以下简称甲方）　　买受人：__________________（以下简称乙方）　　兹为订购货物买卖，双方议定条件如下：　　

　　第一条 乙方和甲方订购_______货物，甲方应于____日内交付乙方。　　

　　第二条 甲方如不能照期交付或仅能交付一部分，应于____日前通知乙方延缓日期；乙方若不同意，可解除合同。　　

　　第三条 如因天灾或其他不可抗力，致使甲方不能照期交货或不能全数交付，可延长交货期。但其延期日数应经双方议定。　　

　　第四条 买卖价款议定每件人民币____仟____佰元，共人民币____万____仟____佰元，于甲方交货同时悉数付清。　　如乙方不能付清，甲方可停止交货，直到解除合同。　　甲方因此所受的损失，由乙方赔偿。　　

　　第五条 乙方预知届期不能付款的，可于____日前通知甲方延缓交货日期，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，但如给甲方造成损害，应负赔偿之责。　　

　　第六条 甲方所交付货物如与样品不相同时，乙方可要求更换或解除买卖合同，由此给乙方造成的损失，由甲方负责。　　

　　第七条 市场价格如有升降变动，各方不得主张增减货物，或借故解除合同。　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。　　出卖人（甲方）：__________________　　买受人（乙方）：__________________　　________年____月____日

样品买卖合同热门版 篇10

　　卖方：________(下称甲方)

　　地址：____________________

　　邮编：____________________

　　电话：____________________

　　传真：____________________

　　电子邮箱：________________

　　买方：________(下称乙方)

　　地址：____________________

　　邮编：____________________

　　电话：____________________

　　传真：____________________

　　电子邮箱：________________

　　兹为设备买卖，经双方同意议定条件如下：

　　第一条 乙方向甲方订购________设备，于合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的设备________件，甲方应于________日内交付乙方。

　　第二条 甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方有损害时，乙方可请求赔偿。

　　第三条 如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日期应经双方议定。

　　第四条 买卖货款议定每件人民币________元，共人民币________元，于甲方交货同时应悉数付清。如乙方不付清，甲方可将货停止交付，并催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。因此所受的损害亦得请求赔偿。

　　第五条 乙方预知届期不能付款的，可于通知甲方展延日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应尽赔偿之责。

　　第六条 甲方所交付设备，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，乙方有损害者，得请求赔偿。

　　第七条 货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。

　　第八条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的，提交哈尔滨仲裁委员会仲裁。

　　第九条 其他约定事项：

　　_____________________________。

　　第十条 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

　　出卖人(甲方)(签章)：_______ 买受人(乙方)(签章)：_______

　　___________年_________月_____日 ___________年_________月_____日

　　签订地点：_____________________ 签订地点：_____________________

样品买卖合同热门版 篇11

　　甲方(买受人)：

　　住所：

　　邮编：

　　联系电话：

　　身份证号码：

　　乙方(出卖人)：

　　住所：

　　邮编：

　　电话：

　　甲、乙双方依据《民法典》及其他有关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖汽车事宜，订立本合同。

　　经双方协商，乙方售出如下商品车辆给甲方：

　　汽车品牌及型号规格：

　　生产国别或生产地：

　　生产厂名称：

　　排气量：

　　颜色：

　　车辆成交单价：元，大写。（含乙方所在地的交货价及正式完税发票）。数量： 台。其他费用： ，由 方承担。运费 元，由方承担。出库费 元，由方承担。车辆交付后，如甲方需委托乙方代办上牌等服务的.，双方应另签委托书(附件二)，有关费用及付款方式由双方另行协商。

　　付款方式甲方一次性付款并按该方式所定时间如期足额将车款支付给乙方。

　　质量及相关要求：　　

　　1、乙方向甲方出售的车辆，其质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求。

　　2、乙方向甲方出售的汽车，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。

　　3、乙方提供汽车办理牌证的随车资料，附有中文使用说明书及提供必要的使用维修指引。

　　4、乙方保证售卖给甲方的车辆，在交给甲方使用前已作必要的检验和清洁。

　　交车时间与地点、交付及验收方式　　

　　1、交车时间：________年____月____日前。

　　2、提车方式（在□中打“√”选择）：

　　□ 甲方自提；

　　□ 乙方送车上门；

　　□其他约定： 。

　　3、交车地点：在乙方的经营场所内，或 。

　　4、交车时里程表记录小于（在选取栏打“√”）：

　　(1)100公里 □，

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

样品买卖合同热门版 篇12

　　一方(以下简称卖方)________

　　另一方(以下简称买方)双方授权代表友好协商，取得一致意见，签订销售确认书，其条款如下：

　　1.根据买方要求，卖方同意提供关于23762型251号零备件，凭卖方样品买卖，详见卖方样品图解(略)。

　　2.本销售确认书货款总金额为________u.s.d.(大写：____美元)为f.o.b.价，即包括下列各项费用：

　　(1)_________________价格;

　　(2)货物从生产厂到达__________交货港的运输费;

　　(3)适合空运条件的包装费;

　　(4)买方委托卖方办理销售确认书所列货物由_________港空运至_____港。运输费、保险费、手续费等一切费用均由买方支付。

　　X公司于付款日期向_________银行开出现金支票。卖方收到现金支票后即开出如下单据：

　　(1)空运提单;

　　(2)商业发货票(运费、保险费及手续费等收据);

　　(3)装箱单一式两份(其中一份装入箱内)。

　　4.本销售确认书的货物为空运包装，每个装箱两侧均用英文刷写下列标记：

　　__________公司净重(公斤)____________

　　标记：___________________________

　　长×宽×高：______毫米×_____毫米×______毫米

　　卸货港：__________________________

　　收货人：__________________________

　　发货人：__________________________

　　销售确认书号：_______________________

　　5.买卖双方各持英文销售确认书一份，至代表签字之日起立即生效。

　　买方：___________签字：_________

　　卖方：___________签字：_________

样品买卖合同热门版 篇13

　　出卖人：(以下简称甲方)

　　买受人：(以下简称乙方)

　　兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下：

　　第一条　乙方向甲方订购货物，合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物　　件，甲方应于　　　日内交付乙方。

　　第二条　甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于　　　日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受到损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。

　　第三条　如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。

　　第四条　买卖货款议定每件人民币　　仟　　佰元，共人民币　　万　　仟　佰元，交货同时应悉数付清。

　　如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并约定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得请求赔偿。

　　第五条　乙方预知届期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿之责。

　　第六条　甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此致乙方受到损害者，更得请求赔偿。

　　第七条　货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。

　　合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

　　出卖人(甲方)：

　　买受人(乙方)：

　　日期：

　　日期：

样品买卖合同热门版 篇14

　　出卖人：__________________(以下简称甲方)　　买受人：__________________(以下简称乙方)　　兹为__________________货物买卖，经双方同意议定条件如下：　　

　　第一条 乙方向甲方订购____________货物，如合同成立同日由甲方交付样品同品同种同类同质的货物______件，甲方应于____日内交付乙方。　　

　　第二条 甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于日前通知乙方延缓日期；但乙方不同意时可解除合同。　　因此致乙方受有损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。　　

　　第三条 如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。　　

　　第四条 买卖货款议定每件人民币______仟______佰元共人民币______万______仟______佰元于甲方，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。因此所受的损害亦得请求赔偿。　　

　　第五条 乙方预知届期不能付款的，可于____日前通知甲方展延日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应付赔偿之责

样品买卖合同热门版 篇15

　　合同编号__________________　　（版）　　卖

　　方（甲方）_______________________　　买

　　方（乙方）_______________________　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国动物防疫法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方在自愿、平等的基础上协商一致，签订本合同。　　

　　第一条

　　品种、数量、价款（可另附表）　　品种性别数量（头）规

　　格（公斤头）单

　　价（元公斤）单

　　价（元头）金

　　额（元）供

　　种期

　　限 公

　　母

　　公

　　母　　合计金额：　　备注：甲乙双方按实际情况选择计量单位。　　

　　第二条

　　质量标准　　

　　（一）________________________________________________ 。　　

　　（二）________________________________________________ 。　　

　　第三条

　　支付方式　　货款的支付按下列第_______项执行：　　

　　（一）即时结清。　　

　　（二）合同签订后，乙方支付甲方定金_______元，乙方每批提货时须付讫所提该批种猪的金额，定金抵作货款或返还。　　

　　（三）其他方式__________________________________ 。　　

　　第四条

　　交货方式、地点及费用，按下列第________项执行：　　

　　（一）甲方将种猪送到___________，运输费用由________方承担。　　

　　（二）乙方到________________提货，运输费用由_______方承担。　　

　　第五条

　　违约责任　　

　　（一）甲方延迟供种的，每延迟____日，应支付乙方_______元的违约金。　　

　　（二）乙方逾期提货的，每延迟____日，应支付甲方________元的违约金。　　

　　（三）乙方逾期支付货款的，每延迟____日，应支付甲方______元的违约金。　　

　　（四）其他违约责任____________________________ 。　　

　　第六条

　　其他约定 。　　

　　第七条

　　争议解决　　发生争议由双方协商解决；也可通过____市生猪业行业协会调解；或选择下列第_______项方式解决：　　

　　1.上海仲裁委员会提起仲裁。　　

　　2.向人民法院提起诉讼。　　

　　第八条 本合同一式_______份，甲乙双方各执_____份，自甲乙双方签字（盖X）之日起生效。　　甲

　　方_________________________ 乙

　　方________________________　　法定代表人_________________________ 法定代表人________________________　　委托代理人_________________________ 委托代理人________________________　　____市种猪买卖合同示范文本　　地

　　址_________________________ 地

　　址________________________　　邮

　　编_________________________ 邮

　　编________________________　　电

　　话_________________________ 电

　　话________________________　　签约地点___________________________ 签约地点__________________________　　签约日期___________________________ 签约日期

样品买卖合同热门版 篇16

　　甲方（卖方）：

　　乙方（买方）：

　　签订地点：上海

　　第一条红木家具基本情况（请逐项填写，勿写“同样品”；“验收说明”等内容请在验收后填写）签订时间：________年____月____日

　　第二条质量标准：每件红木家具应符合B2385-20新版《中国深色名贵硬木家具标准》规定的树木名称，产品标识和实际用材符合，且不低于样品同等质量。

　　第三条付款方式：签订合同后，乙方于____日内付清全额货款，甲方将于收到货款3天内发货。

　　第四条甲方送货，运费由甲方承担。乙方缴清货款，经乙方验货签收，甲方应在交货时督促乙方对家具的商标、数量及款式等外观特征及有无《产品质量承诺书》进行验收，乙方发现问题应当场提出，并由双方协商达成解决方案。

　　第五条违约责任：若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的10%向乙方支付违约金。

　　第六条购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在7天内修理或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的，甲方应予以更换或退货。

　　第七条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第二种方式解决：

　　（一）提交当地仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向人民法院起诉。

　　第八条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。

　　甲方（签章）：

　　乙方（签章）：

样品买卖合同热门版 篇17

　　出卖人(以下简称甲方)：_______________

　　买受人(以下简称乙方)：_______________

　　兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下：

　　第一条乙方向甲方订购货物，合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物件，甲方应于__________日内交付乙方。

　　第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于__________日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受到损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。

　　第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。

　　第四条买卖货款议定每件人民币___________元，共人民币___________元，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并约定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得请求赔偿。

　　第五条乙方预知届期不能付款的，可于___________日前通知甲方延展日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿之责。

　　第六条甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此致乙方受到损害者，更得请求赔偿。

　　第七条货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。

　　第八条合同一式______份，甲、乙双方各执__________份为凭。

　　出卖人(甲方)：_______________买受人(乙方)：_______________

　　_______________年___________月__________日

样品买卖合同热门版 篇18

　　上诉人(原审原告)河北科力空调工程有限公司,住所地枣强县富强北路167号。

　　法定代表人李英宽，董事长兼总经理。

　　委托代理人汤涛，河北科力空调工程有限公司职员。

　　被上诉人(原审被告)北京日月房地产开发有限公司,住所地北京市大兴区榆垡镇今荣街69号。

　　法定代表人吴山永，董事长。

　　委托代理人安亚利，北京日月房地产开发有限公司职员。

　　上诉人河北科力空调工程有限公司(以下简称科力空调公司)因与被上诉人北京日月房地产开发有限公司(以下简称日月房地产公司)凭样品买卖合同纠纷一案，不服北京市丰台区人民法院()丰民初字第20453号民事判决，向本院提起上诉。本院于XX年12月29日受理后，依法组成由法官周荆担任审判长，法官芦超、郑亚军参加的合议庭，于XX年1月12日召集双方当事人进行了询问。本案现已审理终结。

　　科力空调公司在一审中起诉称：XX年9月13日，科力空调公司同日月房地产公司签订1份工矿产品购销合同，价款为： 21 000元。当时双方约定：科力空调公司送货到日月房地产公司开发建设的位于北京市丰台区芳古园一区16号楼。日月房地产公司预付定金30%、安装调试后付40%、运行3个月后付35%、余款1年付清。科力空调公司按约定及要求履行了全部的供货安装义务。但是日月房地产公司却以各种理由拖欠未付。故诉至法院请求判令日月房地产公司给付货款21 000元和债务利息9525.6元，并承担诉讼费。

　　日月房地产公司在一审中答辩称：日月房地产公司先后付给科力空调公司4200元和16 800元，已付清科力空调公司的货款，科力空调公司也给日月房地产公司开具了发票。尽管科力空调公司对日月房地产公司给付货款16 800元存有异议，日月房地产公司提供的证据不足以证明16 800元货款是科力空调公司拿走的。但是，科力空调公司现在起诉要求日月房地产公司给付货款 16 800元的诉讼请求已过诉讼时效，请求法院驳回科力空调公司的全部诉讼请求。

　　一审法院审理查明：XX年9月13日，科力空调公司与日月房地产公司签订了《工矿产品购销合同》，约定：日月房地产公司购买科力空调公司的排烟补风机和风机，合计价款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七条验收标准、方法及提出异议的期限：设备到现场后进行安装，后即试运行(1个月)达到使用要求后方认。第九条结算方式及期限：付定金20%，到现场通过合同第七条标准付40%，运行3月后付35%，余下满1年付清。合同签订后，日月房地产公司给付科力空调公司4200元。XX年底，科力空调公司按照合同约定履行了供货及安装义务。

　　一审法院判决认定：科力空调公司、日月房地产公司在XX年9月13日签订的《工业品买卖合同》是科力空调公司、日月房地产公司自愿协商达成，不违反国家相关的法律规定，应认定为有效。依法成立的合同，对双方当事人即具有法律约束力，科力空调公司、日月房地产公司均应依照合同，履行合同规定的义务。日月房地产公司提出“先后付给科力空调公司4200元和16 800元，已付清科力空调公司的货款”的答辩意见，对于日月房地产公司给付科力空调公司4200元，科力空调公司予以认可。对于日月房地产公司给付科力空调公司16 800元，科力空调公司予以否认，且日月房地产公司提供的证据不足以证明日月房地产公司已给付科力空调公司16 800元货款，对此该院不予采信。关于诉讼时效问题，根据《中华人民共和国民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年。按照双方合同约定和科力空调公司供货时间，日月房地产公司向科力空调公司付清余款的最迟时间是XX年4月底。此时，科力空调公司应该知道自己的权益遭到了侵害，而科力空调公司于XX年9月23日方提起诉讼。科力空调公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起诉讼未超过诉讼时效”的'主张，该院不予采纳。理由是：合同有效期限实质约定的是科力空调公司供货的期限，也可以说是在合同有效期限内，双方可依据该合同维持买卖合同关系。实际上，双方在合同有效期限内，只存在XX年底科力空调公司向日月房地产公司提供并安装价值21 000元风机这1笔买卖，此后双方就再没有过依据该合同的买卖关系。而科力空调公司向日月房地产公司供应的价值21 000元风机在XX年底已安装完毕。故日月房地产公司关于科力空调公司的主张已经超过诉讼时效的抗辩理由成立。科力空调公司未提供证据证明其主张存在诉讼时效中断或重新起算的事由，故其诉讼请求依据不足，该院不予支持。依据《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条的规定，判决：驳回河北科力空调工程有限公司的诉讼请求。

　　科力空调公司不服一审法院上述民事判决，向本院提起上诉。其主要上诉理由是：一、科力空调公司在合同有效期内要求日月房地产公司给付货款合法合理。二、一审判决错误理解和适用了2年诉讼时效的规定。三、双方签订的合同是日月房地产公司提供的，若有不同理解，应从不利于日月房地产公司方面解释。科力空调公司请求二审法院撤销一审判决，依法改判或发回重审。

　　日月房地产公司服从一审法院判决。其未向本院提交书面答辩意见，但其在本院庭审中口头答辩称：一审判决对合同有效期的认定是合理的，认定诉讼时效已过是合理合法的。合同文本是科力空调公司提供的。依据最高人民法院有关诉讼时效制度的解释，也超过了诉讼时效。

　　本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致。

　　上述事实，有科力空调公司提供的《工业品买卖合同》及双方当事人陈述在案佐证。

　　本院认为，科力空调公司与日月房地产公司签订的《工业品买卖合同》是双方当事人的真实意思表示，其内容未违反有关法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依约履行。日月房地产公司提出其已付清21 000元货款，但科力空调公司只认可收到4200元，否认收到16 800元，日月房地产公司未能提供确实充分的证据证明其已付清货款，故对此主张本院不予采信。依据该合同约定的付款比例及时间，日月房地产公司最迟的付款时间应在XX年4月，科力空调公司XX年提起要求日月房地产公司支付货款的诉讼已超过法律规定的诉讼时效期间。科力空调公司关于其在合同有效期内主张权利，并未超过诉讼时效期间的上诉主张，因合同约定的有效期限实质是科力空调公司供货的期限，即在合同有效期限内，双方可依据该合同维持买卖合同关系。该合同约定的有效期限内，双方只在XX年底发生了1笔科力空调公司向日月房地产公司提供价值21 000元设备的买卖，且已安装完毕。故科力空调公司关于其主张未超过诉讼时效的上诉意见不成立，应予驳回。综上，一审法院判决认定事实清楚，适用法律正确，处理并无不当，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。

　　一审案件受理费二百八十一元，由河北科力空调工程有限公司负担(已交纳)。

　　二审案件受理费五百六十三元，由河北科力空调工程有限公司负担(已交纳)。

　　本判决为终审判决。

样品买卖合同热门版 篇19

　　出卖人：(以下简称甲方)____________

　　买受人：(以下简称乙方)____________

　　兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下：

　　第一条 乙方向甲方订购 货物，合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物 件，甲方应于 日内交付乙方。

　　第二条 甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于 日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。

　　因此致乙方受到损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。

　　第三条 如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。

　　第四条 买卖货款议定每件人民币 仟 佰元，共人民币 万 仟 佰元，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并约定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得请求赔偿。

　　第五条 乙方预知届期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿之责。

　　第六条 甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此致乙方受到损害者，更得请求赔偿。

　　第七条 货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。

　　合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

　　出卖人(甲方)：____________

　　买受人(乙方)：____________

　　时间：____________

样品买卖合同热门版 篇20

　　出卖人：__________________(以下简称甲方)

　　买受人：__________________(以下简称乙方)

　　兹为__________________货物买卖，经双方同意议定条件如下：

　　第一条

　　乙方向甲方订购____________货物，如合同成立同日由甲方交付样品同品同种同类同质的货物______件，甲方应于______日内交付乙方。

　　第二条

　　甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。

　　因此致乙方受有损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。

　　第三条

　　如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。

　　第四条 买卖货款议定每件人民币______仟______佰元共人民币______万______仟______佰元于甲方，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。因此所受的损害亦得请求赔偿。

　　第五条

　　乙方预知届期不能付款的，可于______日前通知甲方展延日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应付赔偿之责。

　　第六条

　　甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此乙方致受有损害者，更得请求赔偿。

　　第七条

　　货价如有升降变动的，各不得主张增减，或借故解除合同等情况。

　　第八条

　　合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第 ______种方式解决：

　　(一)提交____________仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　第九条

　　其他约定事项：________________________

　　本合一式_______份，甲、乙双方各执_______份为凭。

　　甲方：_____________________乙方：_____________________

　　日期：_____________________

样品买卖合同热门版 篇21

　　_________公司为一方(以下简称卖方)_________公司为另一方(以下简称买方)双方授权代表友好协商，取得一致意见，签订销售确认书，其条款如下：

　　1.根据买方要求，卖方同意提供_________，凭卖方样品买卖，详见卖方样品图解(略)。

　　2.本销售确认书货款总金额为U.S.D._________(大写：_________美元)为F.O.B._________价，即包括下列各项费用：

　　(1)_________价格;

　　(2)货物从生产厂到达_________交货港的运输费;

　　(3)适合空运条件的包装费;

　　(4)买方委托卖方办理销售确认书所列货物由_________港空运至_________港。运输费、保险费、手续费等一切费用均由买方支付。

　　3.买方于付款日期

样品买卖合同热门版相关文章：