工程建设项目委托招标协议书

工程建设项目委托招标协议书（精选8篇）

工程建设项目委托招标协议书 篇1

　　委托人：______________________

　　受托人：______________________

　　依照《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就招标代理事项协商一致，订立本合同。

　　一、项目概况

　　工程名称：______________________

　　地点：______________________

　　规模：______________________

　　招标范围：______________________

　　总投资额：______________________

　　二、委托人委托受托人为为项目的招标代理机构,具体工作内容以委托人实际委托内容为准。

　　三、合同价款

　　1.代理报酬费用为。

　　四、组成本合同的文件：

　　1.本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;

　　2.本合同协议书;

　　3.本合同专用条款;

　　4.本合同通用条款。

　　五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。

　　七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。

　　八、合同订立

　　合同订立时间：__年__月__日

　　合同订立地点：______________________

　　九、合同生效

　　本合同经双方法定代表人(或委托代理人)签字并加盖公章后生效。

　　此下无正文。

　　委托人(盖章)：______________________受托人(盖章)：______________________

　　法定代表人(签字或盖章)：______________________法定代表人(签字或盖章)：______________________

　　授权代理人(签字或盖章)：______________________授权代理人(签字或盖章)：______________________

　　单位地址：______________________单位地址：______________________

　　邮政编码：______________________邮政编码：______________________

　　联系电话：______________________联系电话：______________________

　　传真：______________________传真：______________________

　　电子信箱：______________________电子信箱：______________________

　　开户银行：______________________开户银行：______________________

　　帐号：______________________帐号：______________________

工程建设项目委托招标协议书 篇2

　　鉴于_________(投标人名称)已于_________年_________月_________日(日期)提交了建设_________(合同名称)的投标书(以下称投标书)。

　　根据本文件，兹宣布，我行_________(以下称银行)向业主立约担保支付_________的保证金。

　　本保证书对银行及其继承人和受让人均有约束力。

　　银行名称(盖章)：

　　_________

　　_________年____月____日

　　附件

　　本保证义务的条件是：

　　(1)如果投标人在投标书中规定的投标书有效期内撤回投标书;

　　或如果投标人在投标书有效期内接到业主所发的中标通知书后;

　　(2)未能或拒绝根据投标须知的规定，按要求签署合同协议书;

　　或未能或拒绝接投标须知的规定，提供法的保证金。

　　我行保证在收到业主第一次书面要求后，即对业主支付上述款额，无须业主出具任何证明，只需在其书面要求中说明条件是在此要求业主将注意到索款是由于出现了上述条件中的一种或两种，并具体说明情况。

　　本保证书在投标须知规定的有效期或在该日期前已延长的投标书有效期后30天(会第30天)内有效。

　　延长投标书有效期无须通知银行，任何索款要求应在上述日期前交到银行。

　　银行名称：_________(盖章)

　　证人：_________(签字)

　　证人所在单位：_________

　　单位地址：_________

　　日期：_________年_________月_________日

工程建设项目委托招标协议书 篇3

　　甲方： 乙方：

　　为确保工程实施过程中的安全，业主广州市重点公共建设项目管理办公室(以下简称甲方)与承包人(以下简称乙方)，特签订本安全生产合同，明确双方职责。

　　1 、甲方职责

　　1) 认真履行《建设工程安全生产管理条例》规定的安全责任及执行工程承包合同中的有关安全条款。

　　2) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批;同时施工;同时验收，投入使用。

　　3) 定期召开安全生产会议，指出施工现场存在的安全隐患，及时传达上级关于安全文明施工的要求。

　　4) 组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时排除各种安全隐患。

　　5) 依据甲方制定的《广州亚运建设项目职业健康安全管理规定》、《广州亚运建设项目环境管理规定》进行工程项目管理。

　　2 、乙方职责

　　1) 认真履行《建设工程安全生产管理条例》规定的安全责任及执行工程承包合同中的有关安全条款。

　　2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职安全管理人员，有组织有领导地开展安全生产活动。项目经理、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守安全生产的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

　　3) 建立安全生产保证体系，健全安全生产责任制，从派驻项目的项目经理到生产工人(包括临时雇请的农民工)及各职能部门都必须有明确的安全责任，项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置安全管理机构：应按规定配备足够的专职安全员，专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

　　4) 有责任采取各种合理的预防措施，防止其员工发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

　　5) 参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守所在岗位(工种)的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，取得平安卡后方准上岗操作。对于从事电气、起重、登高作业、焊接等特殊工种的人员，须经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准上岗。施工现场如出现特种行业无证上岗时，项目经理必须承担责任。

　　6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;乙方不能将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

　　7) 操作人员上岗，必须按规定佩带平安卡及穿戴安全帽等防护用品。项目经理和专职安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

　　8) 所有施工机具设备和高处作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

　　9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料，必须制定相应的安全技术措施。施工现场必须按规定有针对性地悬挂安全标志牌。

　　10)乙方必须按照本工程项目特点，制定安全事故应急求援预案;如果发生安全事故，应按照《建设工程安全管理条例》的有关规定上报有关部门，并按照“四不放过”的原则调查处理。

　　11)遵守《广州亚运建设项目职业健康安全管理规定》、《广州亚运建设项目环境管理规定》等安全生产管理制度。

　　3 违约责任

　　如因甲方或乙方失职违约，将依据《建设工程安全管理条例》、合同及有关规定追究责任。

　　本安全生产合同由双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章后生效。工程竣工验收后失效。

　　甲方： 乙方：

　　(盖章) (盖章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

工程建设项目委托招标协议书 篇4

　　委托人： (以下简称甲方)

　　受托人： (以下简称乙方)

　　依照国家的有关法律、行政法规，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 (项目)招标代理事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　地 点：

　　招标规模：

　　招标内容：

　　总投资额：

　　招标方式：

　　二、委托人委托受托人为 (项目) 工程的招标代理机构，承担本工程的招标代理工作。

　　(一)甲方职责

　　1.甲方指定熟悉本项目情况的有关人员对整个招标投标活动的全过程进行跟踪、协作;

　　2.向乙方提供经批准下达的招标投标计划及项目的详细需求，如工程项目的有关文件材料和图纸等;

　　3.按规定审定或确认招标投标活动的工作计划及招标文件(包括招标需求、评分办法、中标标准、中标原则等);

　　4.提供项目付款方式并负责按规定支付进度款;

　　5.委派代表或委托乙方抽取项目的评审专家;

　　6.委派代表参加招标会、评标会;

　　7.审定评标报告，并按规定确定乙方经合法招标程序产生的中标人;

　　8.与中标人签订工程施工合同，履约和组织合同验收，所签订合同不得对与项目相关的招标文件进行实质性修改;

　　9. 对评标内容有关商业秘密负有保密职责。

　　(二)乙方职责

　　1.拟定工作计划并提供给甲方审定后执行;

　　2.编写招标公告，在指定的网上刊登和发布招标公告;

　　3.编制招标文件和开标、评标程序等，并按规定送甲方审定;

　　4.印制并出售招标文件;

　　5.负责招标文件的澄清、答疑或修改等具体工作，并向购买招标文件的单位发出澄清函或更改通知;

　　6.按规定收取和退还投标保证金或履约保证金;

　　7.按规定抽取专家评委;

　　8.组织开标、评标会，复核评标报告;

　　9.提交评标全套资料供甲方定标;

　　10.发出中标通知书和致谢函;

　　11.按规定收取中标服务费;

　　12.公布中标结果，印制合同书并组织甲方与中标人签订合同。

　　三、合同价款

　　根据桂价费字〔20__〕55号文件有关精神，约定招标代理服务费由中标人支付。招标代理服务费的支付按照国家计委计价格[20__]1980号文件工程类收费标准的80%计取。

　　四、组成本合同的文件：

　　1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;

　　2、本合同协议书;

　　3、本合同专用条款;

　　4、本合同通用条款。

　　五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。

　　七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。

　　八、合同订立

　　合同订立时间： 年 月 日

　　合同订立地点：

　　九、合同生效

　　本合同双方约定 合同订立时间日起生效。

　　委托人(盖章)： 受托人(盖章)：

　　法定代表人(签字或盖章)： 法定代表人(签字或盖章)：

　　授权代理人(签字或盖章)： 授权代理人(签字或盖章)：

　　单位地址： 单位地址：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　联系电话： 联系电话：

　　传 真： 传 真：

　　电子信箱： 电子信箱：

　　开户银行： 开户银行：

工程建设项目委托招标协议书 篇5

　　招标人：

　　招标范围：

　　施工地点：

　　本招标工程项目的工期：

　　投标人资质及相关要求：

　　发包人委托勘察人承担______________________________建设工程项目，经双方协商一致，签订本合同。

　　本合同依据下列文件签订:

　　1、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。

　　2、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　3、《_______市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。

　　4、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　5、建设工程批准文件。

　　一、投标时间及施工工期

　　(一)投标时间及地点

　　1、招标时间：_______年___月___日___时___分—-_______年___月___日___时___分。

　　招标地点：__________________________________________。

　　2、答疑时间：_______年___月___日___时___分—-_______年___月___日___时___分。

　　答疑地点：__________________________________________。

　　3、投标有效期：投标文件在开标之日后____天内有效。

　　4、投标截止时间：_______年___月___日___时___分。

　　(二)进度计划

　　投标人投标文件中的施工组织设计(或方案)，发包人对进度计划提出质疑和合理修正时，投标人应在签订合同后七天内提供修正的施工组织设计，发包人代表将在三天内批复。

　　(三)工程开工和工期

　　开工时间：________年_____月_____日—________年_____月_____日，工期历时________天(日历日)。

　　(四)工期延误

　　1、对下述原因造成竣工日期推迟的，经监理方和发包人代表确认签证后，合同工期相应顺延。

　　(1)由发包人原因造成的延误。

　　(2)不可抗拒的自然因素。

　　(3)重大的设计变更。

　　2、非上述原因，投标人不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任，除罚没工期履约保证金外，每延迟一天再罚______元。

　　二、工程质量与验收

　　(一)工程质量标准

　　1、投标人应严格按国家颁发的建设工程强制性条例、施工验收规范和质量评定标准进行施工，如有违反施工规范规程，发包方有权暂停其施工，由此产生的经济损失由投标人负责。

　　2、发包方提交的设计图纸、说明和有关的技术资料作为施工的有效依据，开工前由发包方组织进行施工图技术会审，会议纪要作为施工的补充依据。

　　3、如发现设计图纸有误或因施工原因需要修改设计时，必须事先由监理工程师签署意见，并交发包方及设计单位办理认可手续后方可实施。

　　4、发包方或设计单位提出合理修改设计时(联系单)，投标人不得借故拒绝。

　　(二)工程质量等级

　　1、投标人中标所承诺的质量等级标准为本工程的合同约定条件，中标方如未达到质量保证的除限期整改外，罚没质量履约金。

　　2、本工程质量等级：一次性验收合格以具备竣工验收备案条件为准，创杯以获奖正式证书为准。

　　3、本工程发包人委托_________监理公司监理。

　　4、隐蔽工程验收，投标人必须提前三天通知发包人及监理公司，经发包人和监理方等有关单位验收签字后方可进行下一道工序施工。

　　三、合同价款与保证金

　　(一)工程款支付

　　完成工作量的____%，支付工程款________元;

　　完成工作量的____%，支付工程款________元;

　　完成工作量的____%，支付工程款________元;

　　以有关部门审核作为付款依据(具体另商议)。

　　(二)合同价款的调整

　　发生下列情况之一的合同价格可以调整：

　　(1)暂定材料价确定(需经发包方主及监理公司签证);

　　(2)设计变更：需经设计院发包人及监理公司签证;

　　(3)中标单位在本工程的管理人员的劳保统筹交纳有效证件。

　　(三)保证金

　　(1)投标人在递交投标文件时，应同时提交人民币_________万元的投标保证。

　　其形式可以选择银行保函、有价证券抵押或国内现行的其他保证形式。

　　银行保函的格式应符合招标文件中列举的格式，采用其他格式应事先征得招标单位的同意。

　　(2)投标人的投标保证金，在中标人提交了履约担保并签订了合同协议书后退还。

　　四、保修

　　1、本工程保修期限，执行国家《建设工程质量管理条例》，土建_____年，防水落石出______年，安装______年。

　　2、保修期从发包人批准的竣工之日算起。

　　工程的保修押金为工程总造价的3%(其中15%为屋面工程保修押金)，在保修期满_____天后，退还保修金(不计息)。

　　3、保修期间出现的质量问题，投标人应在接到发包人通知日起三天内前来负责做无偿修理。

　　如逾期，发包人有权请第三方进行修理，其修理费用由投标人负责。

　　4、竣工后，投标人应按规范进行沉降测量，并将资料提供给发包人。

　　五、其他

　　1、本工程的中标单位为承包单位，严禁转包，特殊分项工程确需分包部分，应经发包人许可。

　　项目经理在工地现场时间到位率如少于____%，且中途无故更换项目经理，发包人有权按工程总造价的1%～5%扣取罚金，直至终止合同，由此造成的一切损失由投标人负责，发包人保留索赔的权利。

　　2、投标人在施工中应按照国家有关施工规范和规程进行施工，施工中发生的材料、设备、操作等施工质量事故，均由投标人负责，发包人不负任何责任。

　　3、必须切实做好安全施工、文明施工，遵守社会治安等有关规定，搞好环境卫生，搞好计划生育工作，因违章而导致罚款和一切后果，均由投标人负责，发包人不负任何责任。

　　4、工程竣工后中标方应向招标方提供全套符合建筑工程档案要求的资料三套，其中二套为原件。

　　5、本招标文件作为施工合同附件之一具有同等的法律效力。

　　招标单位(盖章)：

　　地址：

　　联系人：

　　电话：

　　_________年____月____日

　　投标书范本

　　建设单位：________________________________

　　1、根据已收到的招标编号为_____________的__________工程的招标文件，遵照《工程施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币__________元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

　　2、一旦我方中标，我方保证在______年______月______日开工，______年_____月____日竣工，即____天(日历日)内竣工并移交整个工程。

　　3、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价5%的银行保函或上述总价10%的由具有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保书，做为履约保证金，共同地和分别地承担责任。

　　4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”有关规定的投标有效期有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

　　5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

　　6、我方金额为人民币____________元的投标保证金与本投标书同时递交。

　　投标单位：(盖章)

　　单位地址：

　　法定代表人：(签字、盖章)

　　邮政编码：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行名称：

　　银行账号：

　　开户行地址：

　　电话：

　　日期：______年____月____日

工程建设项目委托招标协议书 篇6

　　合同编号：

　　委托人：

　　受托人：

　　依照《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 招标代理事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　地 点：

　　规 模：

　　结构类型/层数：

　　招标范围： 包含图纸范围内容的工程

　　二、委托人委托受托人为 工程建设项目的招标代理机构，承担本工程的招标全过程代理及工程量清单、工程招标控制价编制工作。

　　三、合同价款：

　　合同价款(即委托代理报酬)包括 招标代理服务费 和 工程量清单、工程招标控制价编制费 。

　　1、招标代理服务费经双方商定，由乙方向甲方收取，按下列第 种方式计取：

　　(1)、按照国家发展改革委员会(原国家计委)文件 “国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”( 计价格【20__】1980号)及 “国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知” (发改价格【20__】534号)规定标准下浮 %计取;

　　(2)、按工程招标控制价总价的 % 计取;

　　(3)、根据本项目规模和特点，按 元(大写： 元) 总价包干计取;

　　上述费用中不含甲方及中标人缴纳的建设工程交易中心信息服务费及评标委员会评审劳务费。

　　2、工程量清单、工程招标控制价编制费：由乙方向甲方收取，按下列第 种方式计取：

　　(1)、按照“广西壮族自治区物价局关于我区工程造价咨询服务收费问题的通知”(桂价费〔20__〕24号)” 收费标准下浮 %计取;

　　(2)、按本项目审定预算控制价总价的 %计取;

　　(3)、根据本项目规模和特点，按 元(大写： 元) 总价包干计取。

　　3、合同价款在中标通知书发出后拾日内一次付清;

　　4、若由于乙方的原因导致招标失败，甲方可拒付招标代理服务费;

　　5、合同价款的支付货币为人民币。

　　四、组成本合同的文件：

　　1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;

　　2、本合同协议书;

　　3、本合同专用条款;

　　4、本合同通用条款。

　　五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。

　　七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。

　　八、合同订立

　　合同订立时间： 年 月 日

　　合同订立地点：

　　九、合同生效

　　本合同双方约定 双方签字盖章之日起 后生效。

　　委托人(盖章)： 受托人(盖章)：

　　法定代表人(签字或盖章)： 法定代表人(签字或盖章)：

　　授权代理人(签字或盖章)： 授权代理人(签字或盖章)：

　　单位地址： 单位地址：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　联系电话： 联系电话：

　　传 真： 传 真：

　　电子信箱： 电子信箱：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐 号： 帐 号：

　　年月日年月日

工程建设项目委托招标协议书 篇7

　　委托人(全称)：

　　_________________________

　　代理人(全称)：

　　_________________________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_________招标代理事项协商一致，签订本合同，于________年________月________日在_______达成如下协议：

　　一、工程建设项目概况

　　1.招标人名称：________________________

　　1.项目名称：__________________________

　　2.建设地点：__________________________

　　3.招标范围：__________________________

　　4.招标规模：__________________________

　　5.招标方式：__________________________

　　6.指定联系人：

　　姓名：_______职务：__________技术职称：____________

　　二、代理人概况

　　1.代理机构名称：_______________________

　　2.资格等级：___________________________

　　3.证书编号：___________________________

　　4.拟派专职人员：

　　(1)姓名：________技术职称：__________

　　身份证号：_____________________________

　　(2)姓名：________技术职称：__________

　　身份证号：_____________________________

　　(3)姓名：________技术职称：__________

　　身份证号：_____________________________

　　三、委托人委托代理人为______________工程建设项目的招标代理人，承担本工程的________招标工作。

　　四、委托范围

　　委托范围如下口中划√者：

　　口起草招标公告

　　口代拟投标邀请书

　　口编制资格预审文件

　　口协助招标人评审投标资格预审文件

　　口编制和发售招标文件

　　口编制工程量清单或标底

　　口组织投标人踏勘现场、答疑、草拟答疑纪要

　　口协助招标人或受招标人委托依法组建评标委员会

　　口协助招标人或受招标人委托组织开标、评标、定标会

　　口向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出中标结果通知书

　　口编制招标报告

　　口办理招标的备案手续和有关事项的公示手续

　　口代拟合同

　　口其他事项___________________________

　　五、报酬及支付方式

　　1.收费标准：

　　(1)招标代理服务费：以招标规模计算合同价、以中标金额计算结算价，累进计取，浮动______%，合同价为￥__________元。

　　大写：____________________________________________

　　(2)工程量清单编制费：以招标规模计算为￥________元。

　　大写：______________________________________________

　　(3)标底(或招标控制价)编制费：以招标规模计算合同价、以标底(或招标控制价)计算结算价，合同价为￥

　　______________元。

　　大写：____________________________________________

　　2.支付方式

　　(1)招标代理服务费，在合同签订后_____日内预付合同价的_____%，中标通知书发出后日内按中标金额结

　　算，余款一次付清。

　　(2)工程量清单编制费，在合同签定后_____日内预付_____%，余款在乙方递交成果报告同时一次付清。

　　(2)标底(或招标控制价)编制费，在合同签定后_____日内预付______%，余款在标底(或招标控制价)公布后_____日内按标底(或招标控制价)结算，余款一次付清。

　　六、委托人的权利和义务

　　1.委托人的权利：

　　(1)按合同约定的委托招标代理业务，接收招标代理成果：

　　(2)向代理人询问本合同工程招标工作进展情况和相关内容或提出建议;

　　(3)审查代理人为本合同工程编制的各种文件，并提出修正意见;

　　(4)要求代理人提交招标代理业务工作报告;

　　(5)与代理人协商，建议更换其不称职的招标代理从业人员;

　　(6)依法选择中标人;

　　(7)本合同履行期间，由于代理人不履行合同约定的内容，给委托人造成损失或影响招标工作正常进行的，委托人有权终止本合同，并依法向代理人追索经济赔偿，直至追究法律责任。

　　2.委托人的义务

　　(1)向代理人提供本工程立项批准手续或相关资料及资金落实情况;

　　(2)向代理人提供满足完成代理招标业务的全部资料和图纸，需要交底的须向代理人详细交底;

　　并对提供资料的真实性、完整性、准确性负责;

　　(3)向代理人提供保证招标工作顺利完成的条件，提供的条件在本合同专用条款内约定;

　　(4)根据需要，作好与第三方的协调工作;

　　(5)按本合同条款约定的支付方式、币种及时间，向代理人支付代理报酬;

　　(6)委托人不得提出违反法律、行政法规的要求，否则代理人有权拒绝其这类要求;

　　(7)依法应尽的其他义务。

　　七、代理人的权利和义务

　　1.代理人的权利

　　(1)按合同约定收取委托代理报酬;

　　(2)对招标过程中应由委托人做出的决定，代理人有权提出建议;

　　(3)当委托人提供的资料不足或不明确时，有权提出补足资料或作出明确的答复;

　　(4)拒绝委托人提出的违反法律、行政法规的要求，并向委托人作出解释;

　　(5)有权参加委托人组织的涉及招标工作的所有会议和活动;

　　(6)对于为本合同工程编制的所有文件拥有版权，委托人仅有使用或复制的权利;

　　2.代理人的义务

　　(1)选择有足够经验的招标代理从业人员完成招标代理工作;

　　(2)依法按照公开、公平、公正和诚实信用原则，组织招标工作，维护各方的合法权益;

　　(3)向委托人提供完成招标工作的相关咨询服务;

　　(4)向委托人宣传有关工程招标的法律、行政法规和规章，解释法定的招标程序，以便得到委托人的支持和配合;

　　(5)应对招标工作中有关数据的计算、技术经济资料的科学性和正确性负责;

　　(6)开标、评标结束后日内，向委托人提交招标情况的书面报告;

　　(7)不得接受与本合同工程项目有关的投标咨询业务;

　　(8)未经委托人同意不得分包或转让本合同的任何权利和义务;

　　(9)合同履行期内和合同终止后，未经委托人同意，代理人不得泄漏与本合同工程相关的任何招标资料和情况;

　　(10)依法应尽的其他义务。

　　八、约定事项的解释、变更及违约责任

　　1.招标文件的解释由代理人进行解释。

　　2.对与招标过程中有投诉或异议的，将按建设行政主管部门的规定办理。

　　3.由于不可抗力的因素，导致代理人不可能完成委托业务，需要变更约定事项时，须经双方协商并达成一致后方能变更。

　　4.任一方违反本协议约定，违约方支付守约方违约金￥_________元整。

　　代理人如果违约，除支付违约金外，还应将收取的代理费全额退还委托人。

　　委托人如果违约，除支付违约金外，还应将应支付的代理费(按正常完成已开展的工作计算)全额支付给代理人。

　　5.如代理人在代理过程中有违法违规及超越代理范围等行为，则委托人有权解除本协议，由代理人自行承担相应的法律责任和违约责任。

　　九、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下例第_______________种方式解决：

　　1.提交____________仲裁委员会仲裁;

　　2.依法向____________人民法院起诉。

　　十、其它

　　1.本协议未详尽事宜，由双方当事人共同协商解决。

　　2.本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　3.本协议双方法定代表人签字并加盖公章后，即行生效，全部招标代理工作完成，且中标通知书发出并结清款项后失效。

　　十一、补充条款______________________

　　委托人：____________代理人：__________________

　　法定代表人：________法定代表人：______________

　　委托代理人：________委托代理人：______________

　　住所：______________住所：____________________

　　开户银行：__________开户银行：________________

　　帐号：______________帐号：____________________

　　邮政编码：__________邮政编码：________________

　　电话：______________电话：____________________

　　传真：______________传真：____________________

　　电子信箱：__________电子信箱：________________

　　______年____月____日_______年_______月______日

工程建设项目委托招标协议书 篇8

　　发包人：

　　承包人：

　　合同签订时间：

　　第一部分 合同协议书

　　根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》，为明确发包人和承包人双方权利义务，共同达成如下协议。

　　一、发包人名称：

　　承包人名称：

　　二、工程名称及内容：

　　三、工程签约合同价：人民币(大写) (￥ )

　　其中：建安劳保费：人民币(大写)0 (￥ 0 )

　　暂列金额：人民币(大写) 0 元(￥ 0 )

　　暂估价：人民币(大写) 0 元(￥ 0 )

　　安全文明施工费：人民币(大写) 0 (￥ 0 )。

　　工程签约合同价为包括了建安劳保费、安全文明施工费、暂列金额、暂估价、设备费等合同总金额。暂列金额只有按照合同约定程序实际发生后，才能成为承包人的应得金额，纳入合同结算价款中，暂列金额扣除实际发生额后的余额仍属于发包人所有。

　　四、工程质量必须符合国家或专业的质量检验评定标准。承包人必须按现行的国家施工验收规范和质量评定标准施工。

　　五、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

　　六、承包人应按照监理人指示开工，工期为 70 日历天。

　　七、发包人承诺按合同约定的条件、时间、方式向承包人支付合同价款。

　　八、承包人项目经理：  注册证号：

　　九、合同文件

　　(一)本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　1、中标通知书;

　　2、审定的预算控制价;

　　3、专用合同条款;

　　4、通用合同条款;

　　5、技术标准和要求;

　　6、设计方案及设计施工图纸;

　　7、工程变更、签证资料、施工方案;

　　8、其他合同文件。

　　(二)上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

　　十、本协议书一式拾壹份，合同双方各执伍份，报市政府采购监督管理办壹份备案。

　　十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

　　十二、本合同双方法定代表人签名、盖章，并加盖单位法人公章后生效。

　　发包人：(盖单位公章) 承包人：(盖单位公章)

　　法定代表人(签字) 法定代表人(签字)

　　或其委托代理人(签字) 或其委托代理人(签字)

　　单位地址： 单位地址：柳州市潭中中路8号华泰大厦5楼11号

　　联系电话： 联系电话：

　　传真： 传真：

　　开户银行： 开户银行：柳州银行股份有限公司北站支行

　　开户名： 开户名：广西荣域建设工程有限公司

　　账号： 账户：

　　年 月 日 年 月 日

　　第二部分 通用合同条款

　　本工程的施工合同通用条款按国家工商行政管理局和建设部颁布的：GF-1999-0201《建设工程施工合同》通用条款执行

　　第三部分 专用合同条款

　　1.一般约定

　　1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第 19.3 款约定所作的延长。本工程约定的缺陷责任期为 2年 。

　　1.1.5 合同价格和费用

　　1.1.5.1 工程签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价、建安劳保费的合同总金额。

　　1.4 合同文件的优先顺序

　　组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

　　1.4.1

　　删去通用条款中本款的原文，以下文取代：

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

　　(1)合同协议书和补充协议书;

　　(2)中标通知书;

　　(3)审定的预算控制价;

　　(4)专用合同条款;

　　(5)通用合同条款;

　　(6)技术标准和要求;

　　(7)施工方案及设计施工图纸;

　　(8)工程变更、签证、施工方案;

　　(9)其他合同文件。

　　1.4.2

　　在上述专用条款1.4.1后，增加以下条款：

　　当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，提请负责监理的工程师作出解释。双方不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款24条关于争议约定处理。

　　1.6.1 图纸的提供：发包人向承包人提供图纸日期和套数为根据承包人的进度要求提供一式叁套。

　　1.6.3 图纸的修改

　　图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的 贰日 内签发图纸修改图给承包人。承包人应按修改后的图纸施工。

　　2.3 提供施工场地

　　发包人向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料内容包括：

　　(1)、施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 在开工前完成土地征用、青苗树木赔偿、房屋拆迁。

　　(2)、将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人负责，费用包含在预算价格中。

　　(3)、施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由承包人负责，费用包含在预算单价中。

　　(4)、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责，费用包含在预算单价中。

　　(5)、发包人在开工前负责提供工程地质资料。但发包人对承包人由此而作出的推论和结论概不负责。

　　(6)、由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 待定。

　　(7)、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：发包人负责有关外部协调工作，承包人负责处理施工中保护工作，保护要达到有关部门的要求和满足工程施工的需要。

　　3. 监理人

　　本工程的监理单位为：

　　本工程监理工程师为： ，监理工程师更换时，应在调离 14 天前通知承包人。监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

　　4. 承包人

　　4.3 分包

　　在通用条款4.3.2后，增加以下内容：

　　承包人取得批准分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，他应对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量及其职工的行为、违约和疏忽完全负责。

　　发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。对于提供劳务的自然人或由企业法人提供的劳务合作，虽不要求承包人取得上述批准，但承包人应将劳务协议(含支付条款)报工程师备案，工程师对此有权进行核查。劳务合作应防止由包工头包揽，劳务人员应加入到承包人施工班组，并持项目经理签发的劳务人员证上岗。

　　不允许假劳务之名，行分包之实。不得向个人分包。一经查出，按22.1款承包人违约处理。

　　4.5 承包人项目经理

　　本工程项目经理 姓名： 丁春林 注册证号： 桂

　　4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意并经建设行政主管部门批准，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

　　7. 交通运输

　　7.1 道路通行权和场外设施：由承包人负责，费用包含在预算单价中。

　　7.2 场内施工道路：由承包人负责，费用包含在预算单价中。

　　8. 测量放线

　　8.1 施工控制网

　　8.1.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、 基准线和水准点及其书面资料的期限为 开工前 。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点(线)以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在 叁日 期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。

　　10. 进度计划

　　10.1 合同进度计划

　　承包人应在签订合同协议书后14天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人，其内容包括： 2份其格式和内容符合监理人规定的工程进度计划，工程进度计划应按照网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工程量、形象进度以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。监理人应在收到该计划后7天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。

　　10.2 合同进度计划的修订

　　不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人可以每一个月向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批;监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在7天内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

　　11. 开工和竣工

　　11.6 工期提前

　　发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担 承包人由此增加的费用，并向承包人支付相应的奖金的额度为：无 。

　　13 工程质量

　　13.1 工程质量要求

　　删去通用条款原13.1.1原文，以下文取代： 13.1.1本工程应达到国家工程质量检验评定标准的工程质量合格等级。承包人应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准施工。

　　13.2 承包人的质量管理

　　13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在 开工前七日 期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。

　　15 变更

　　15.4 变更的估价原则

　　取消合同通用条款15.4.1、15.4.2、15.4.3款内容。因变更引起的价格调整按照本专用条款16.2款约定处理。

　　15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人按 不 给予奖励。

　　15.6 暂列金额

　　暂列金额只能按照监理人的指示使用，结算时减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归发包人，如出现差额则由发包人补足并反映在相应的价款中。

　　15.8 暂估价

　　15.8.4 当暂估价中的材料是招标采购的，其材料单价按中标价在综合单价中调整。当暂估价中的材料为非招标采购的，其单价按发、承包双方最终确认的单价在综合单价中调整。

　　15.8.5当暂估价中的专业工程是招标分包的，其金额按中标价计算。当暂估价中的专业工程为非招标分包的，其金额按发、承包双方最终结算确认的金额计算。

　　16 工程结算价款及调整方法。

　　本合同采用固定单价合同;合同中的分部分项工程量清单工程量按实际完成工程量计算。合同价款中包括的风险范围：承包人应承担约定范围内物价波动、施工组织和技术方案变化、气候条件恶劣及其他意外困难等风险(设计变更、招标人预算控制价工程量清单与图纸不符或漏项、不可抗力除外)。

　　结算以市财政投资评审中心审定的预算单价乘以实际完成的工程量作为结算基础价款.

　　16.1 物价波动引起的价格调整

　　取消合同通用条款16.1.1和16.1.2项内容,以下文代替:

　　16.1.1采用造价信息调整材料价格差额

　　16.1.1.1合同中的《主要材料及价格表》、《税前项目清单与计价表》、《设备及价格表》所列材料(含机械台班中的动力燃料)价格与施工期相比，变化超过±5%时，按以下原则进行调整：

　　16.1.1.1.1施工期间工程造价管理部公布的价格与招标期相比，变化超过±5%时，按超出±5%的部分做调整。

　　16.1.1.1.2工程造价管理部门未公布的价格：招标期价格按发包人提供的预算控制价确定，施工期价格上涨时由承包人提出，下降时由发包人提出，调整后的价格经发包人审查确认。

　　16.1.1.1.3材料价格调整具体调整公式为：

　　(1)施工期价格上涨，当涨幅>5%时， P=C×(A/B-1.05)

　　(2)施工期价格下降，当跌幅>5%时， P=C×(0.95-A/B)

　　式中P-可调整的材料差额;

　　C-预算控制价中的本细目材料价;

　　A-施工期《柳州市建设工程造价信息》刊登的本细目材料价;

　　B-招标期《柳州市建设工程造价信息》刊登的本细目材料价。

　　16.1.1.1.4需要进行价格调整的材料、设备，其单价和数量应由监理人复核，监理人确认需调整的单价及数量，作为调整暂列金额差额的依据，调整部分仅计差额及相应的税金，不计其对分部分项工程量清单综合单价的影响(即不再计算管理费、利润、规费)。材料价格调整后均要求乘以中标让利系数。

　　16.1.2合同中的人工单价按省区及以上建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息进行调整，其他情况不得调整。

　　16.2分部分项工程量清单变化或设计变更引起的价格调整

　　16.2.1施工中出现施工图纸(含设计变更)与工程量清单项目特征描述不符的，按新的项目特征和本专用条款第16.2.3款原则确定相应工程量清单的综合单价。

　　16.2.2由于工程量清单的工程数量有误，或非承包人原因的工程变更引起的工程量增减在原工程数量的±10%且其影响分部分项工程费超过0.1%以内时，执行原有的综合单价，措施项目费除安全文明施工费按合同约定的计算基础和费率计算进行调整外其余不予调整，但遇物价波动引起《主要材料及价格表》、《税前项目清单与计价表》、《设备及价格表》所列材料(含机械台班中的动力燃料)、税前项目及设备用量发生变化及国家政策性调整时仍需按本合同专用条款16.1和16.3款原则调整暂列金额差额。

　　16.2.3 由于工程量清单的工程数量有误，或非承包人原因的工程变更引起的工程量增加超过原工程数量的± 10%且其影响分部分项工程费超过0.1%以外时，也执行原有的综合单价。

　　非承包人原因的工程变更引起新增的工程量清单项目相应综合单价参照预算控制价的编制方法计算，具体计算方法为：分部分项工程量清单的材料价格按施工期《柳州市建设工程造价信息》的平均价计算(造价信息未发布的特殊材料、设备材料，其价格按市场调查的实际购买价格加材料运费、采购及保管费计)，管理费和利润费率按预算控制价相应专业的费率，风险费不计，变更价格由承包人提出，经发包人审核，由财政投资评审中心审定后作为结算的依据。

　　16.2.4由于工程量清单的工程数量有误，或非承包人原因的工程变更引起的工程量增加或减少超过原工程数量的 10%且其影响分部分项工程费超过0.1%，或新增工程量清单项目，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整;原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。调整公式：

　　(1)当S1>1.1S0时,由承包人根据本条款在递交竣工结算文件时,参照下述公式向发发人提出,由发、承包双方人员核实确认后执行。

　　M1=M0×(S1/S0-0.1)

　　(2)当S1

工程建设项目委托招标协议书相关文章：