城乡劳务分包合同
城乡劳务分包合同(通用32篇)
城乡劳务分包合同 篇1
工程承包人:___________________(以下简称甲方)
劳务分包人:___________________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项达成一致,订立本合同。
一、工程名称及承包范围:
甲方现将____________________________________工程分包给乙方。
二、质量标准:
乙方单包工,组织自己的技术力量和施工队伍,按照国家现行的《建筑安装工程施工及验收范围》和《建筑安装工程质量评定标准》进行施工。
本工程质量标准为市优良工程,达不到市优良工程标准按展开面积每平方米程款,如乙方不按质量标准施工,甲方有权与乙方终止合同,并勒令其退场,并只按完成工程量的60%结算。
装饰工程不含公共部分的粘贴及内墙粘贴。
三、分包价格:
以国家建筑规定的规范计算面积,每平方米___元(含基础、主体结构、二次结构)按图纸尺寸计算。
若有变更及图纸以外的工作内容以现场签证单为准,另行计算。
四、付款方式:
以各栋楼主体结构每两层付60%(基础含在第一次内),封顶后付70%,二次结构完工后付80%,粉刷、装饰完工后余款付清(不含税金)。
五、安全生产及文明施工:
1、进场施工人员必须服从甲方工作人员管理、戴好安全帽,必要的地方加安全带,必须严格按安全生产操作规程进行施工,杜绝事故的发生,严禁违规操作。
若施工工程中发生安全事故,均由乙方承担,甲方不负任何责任。
2、现场施工人员必须文明施工,所用材料必须按甲方要求分类堆放整齐,不准乱堆、乱放,一定做到工完清场,否则甲方另外安排整理所需费用均由乙方承担。
3、为了便于统一管理,防止意外事故的发生,生活区内严禁开小灶做饭、烧水,否则每发现一次扣500元;室内外一定要保证干净、卫生、整洁。
洗澡间、卫生间由各班组轮流清理、冲洗,否则甲方另派人打扫、冲洗、整理卫生所需费用由乙方承担。甲方统一做饭、烧水。
六、甲方职责及义务:
1、负责工程测量、定位、每层楼的主控线和技术交底,并配合检查乙方每层楼的轴线和分部控制线,及模板安装质量。
2、组织原材料、半成品按时足数进场,以组织工期为准。
3、办理各项相关手续,协助处理周边环境。
4、监督检查乙方工程进度、安全文明施工、材料节约等,有权制止乙方材料浪费现象和不规范施工行为。
七、乙方的职责与义务:
1、乙方单包工作业、自负盈亏,不得发生矛盾和斗殴等现象,一旦发生不良行为将给予教育和_ 元的罚款。
2、乙方组织的工人必须是合法公民,有一定施工素质的熟练工人。
3、必须服从甲方现场管理人员的管理,不得与其发生矛盾,对不服从管理的人员甲方有权清退并罚款 ,严重者交司法部门处理。
4、乙方不得有浪费材料的行为,一旦发现将给予处罚。
施工中不发生计时工。
5、乙方自备加工设备及各类工具,并负责塔吊、货梯以下的小型工具。
6、乙方现场施工人员自佩戴好安全帽,严格遵守现场安全文明施工措施条例,如不遵守安全措施施工发生的安全事故由乙方负责。
7、乙方现场施工人员严禁酒后作业,严禁穿拖鞋及胶底鞋进行施工,不得违反施工安全操作,如发生安全事故由乙方负责。
8、乙方应保质保量完成工程量,并由专职人员负责安全、质量、文明施工,且每次分项验收自检合格后报甲方验收,并积极有效的配合甲方搞好工作。
八、未尽事宜由甲乙双方协商解决,此协议一式两份,甲乙双方各执一份,从甲乙双方签字起生效,工程款付完后此协议自动作废。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
城乡劳务分包合同 篇2
繁昌花园小区 #楼工程部(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
由甲方繁昌花园小区 #楼工程。现将其工程的护栏分项工程承包给乙方施工,双方本着真诚的合作,明确分清责任及互惠互利的原则,经双方友好协商,达成以下协议:
一、工程地点:
花园小区小区楼工程。
二、承包内容及范围:
乙方包工包料(含本工程护栏分项工程所需的材料及人工及相应的机械配备和工具)
三、施工工期
按甲方的施工进程计划组织施工,乙方必须服从甲方现场管理人员的统一安排,统一调动,不折不扣的完成每一阶段下达的工程计划任务,乙方不得由任何理由延误工期,甲方有权调动人员赶工期,一切费用有乙方负责。
四、质量要求
乙方在施工中严格按图纸和规范组织施工,按现行的施工验收规范标准进行验收,确保工程质量,并确保工程一次性验收合格,如不按规范要求施工或一次性验收不合格所产生的一切损失概由乙方负责,甲方概不负责。
五、工程造价:
按工程实际建筑米计算,工程款按 #楼每米元计算,
六、付款方式
(1)甲方支付给乙方的工程款全部以现金支付,乙方负责工资表,不开税务发票;
(2)按当月的工程量付工程款的. %,工程完工付工程总造价的%,余款待竣工决算后付清。
七、双方责任
(1)甲方负责施工现场的配套措施及临时措施;
(2)乙方负责所备材料,人工,必须满足本工程的施工计划进度,所备材料确保本工程的质量要求。
(3)乙方协议签字人必须常驻现场或安排有管理组织能力的代表负责现场,在施工过程中严格执行施工现场标准化管理,接受甲方和建设方的监督和检查,材料堆放整齐,各种材料合理运用,做到工完、料尽、场清;
八、安全文明方面
(1)乙方人员进入施工现场,必须遵守工程现场的安全规章制度,必须做到安全生产,文明施工,使用机械必须由专人操作,施工现场的员工,必须戴好安全帽,系好安全帽带,不得带病上班,严禁酒后作业,严禁穿拖鞋,高跟鞋,不穿有碍安全操作的服装,在没有防护
措施的高处洞口等外施工,必须做到自我安全防护方可施工操作,做好本班组操作地点、设备、工具的安全检查,及脚手架等无隐患的情况下,方可施工操作,若乙方不遵章守规,不服从甲方管理人员的管理,违规蛮干,所造成的工伤事故,由乙方负责承担,甲方概不负责;(2)乙方在施工现场,必须服从甲方现场管理人员的安排,不得以任何理由拖延工期,否则甲方有权终止协议,重新换人,其工程款按实际做工程量的50%结算,乙方无权干涉闹事;
(3)在施工中必须和其他班组密切配合,不得打架,斗殴,如有发生,不论对错,都处以500元的罚款,情节严重的交由公安机关处理,其一切费用概有乙方负责。
九、本协议一式二份,双方各持一份,未尽事宜,经双方协商解决。
甲方签字:________乙方签字:________
城乡劳务分包合同 篇3
工程名称:新沟河延伸拓浚工程常州市境内工程桥梁施工一标
工程地址:益民桥、横岸桥、粮庄桥
安 全 管 理 目标:无重伤、死亡事故发生;
文明施工管理目标:达到市级以上“安全文明工地”
为保证本工程施工有个良好的安全、文明施工作业环境和正常的工作秩序,确保施工安全,避免各类人身伤害事故的发生,明确双方在施工中的安全责任,以约束和规范双方行为,使总包、与分包在工作中都能认真执行落实上级及项目的各项管理规定,提高安全意识,为有效的避免事故发生,特制定本协议,具体条款如下:
一.共同责任
1.总包单位项目主要负责人和劳务分包单位现场负责人是各自安全生产第一责任人,对安全工作负全责。
2.人员进场后必须经安全教育后,方可作业。
3.总包单位和劳务分包单位必须按规定配设各自专职安全员,共同对工地安全状况和作业人员的安全行为进行检查,及时纠正人的不安全行为和物的不安全状态。
4.分部分项安全技术交底工作,由双方共同进行并认真落实实施。
5.完善应急救援方案,发生事故后,应积极抢救受伤者,保护好事故现场,并迅速上报上级有关部门。
6.积极配合上级部门对事故的调查并提供相关资料。
7.双方不得隐瞒事故细节,均应如实对待,冷静积极地为妥善处理好事故做好各自工作。
二.总包单位责任
1.为了施工安全,现场的安全防护设施、设备,消防器材必须安全可靠有效,险要点、段、部位必须悬挂醒目安全警示标志,必须为作业者提供必要的劳动防护用品,必须为作业人员提供一个良好的.安全施工作业环境。
2.及时对进场作业人员进行安全教育,在安排施工任务前必须由工长或施工员对作业人员进行详细的安全技术交底,并在施工中监督实施。
3.制定相关规章制度,对作业人员的各类违章作业,违反劳动纪律行为,依据项目安全规定进行处罚。
4.发现事故隐患及时下发整改通知书、积极安排专人负责落实整改到位;
5.凡由总包单位违章指挥强令劳务分包单位人员作业的,劳务分包单位有权拒绝执行,如再强令违章指挥发生事故,甲方负全责。
三.分包单位责任
1.有关营业执照、质资证、安全生产许可证等证件必须齐全有效(复印件加盖其单位公章)。依据国家相关安全法规规定其现场专职或兼职安全管理人员配合总包日常管理,劳务单位现场负责人必须有劳务单位出具委托证明并由其法人签字确认。
2.人员进场后,必须将进场人员名单等基本情况(姓名、性别、年龄、籍贯、工种、身份证号)造册上报项目安全部门,及时进行安全教育。其发放劳动报酬时必须实人实名签字。
3.严格遵守项目部制定的各项安全生产、文明施工管理规定。
4.作业时严格按相关安全技术操作规程、安全技术措施要求作业,正确使用“三宝”,穿戴好自身劳动防护用品,不得违章作业,自觉遵守劳动安全纪律,在工作中做到不伤害自己,不伤害别人,不被别人伤害。
5.班前做好安全自查、安全喊话等安全活动工作,并认真做好安全活动记录,加强班组(队)内部人员安全管理。
6.班组(队)自备的各类施工机具,应确保安全可靠有效。
7.严格按项目安全技术交底规定要求作业,接到项目下发的事故隐患整改通知书后,应立即安排专人负责,按“三定”原则落实整改。
8.作业前应对作业现场的安全状况进行自查,确认安全,方可作业。发现问题及时上报处理。
9.严格用工管理,严禁使用童工、未成年工和身体有缺陷的人员进入施工现场作业。严禁将小孩带入施工现场。
10.教育好本班组(队)人员,不得有违法治安行为发生。
11.各类安全防护设施必须按规范、标准规定防护到位。
13.未经项目负责人同意,严禁私自拆除安全防护设施,
12.项目下发的事故隐患通知未落实,隐患未整改,又置安全人员劝阻不理,将严厉处罚,
13.特种作业人员必须持证上岗,由于作业人员违章操作、违犯劳动纪律等或自身管理不到位造成的人员伤害事故,由乙方承担全部责任。
14.积极配合事故调查,安抚受害者家属。并处理善后工作。
15.严禁超合同承接施工任务。
16.本协议双方签字后生效至劳动关系终止时结束。
17.本协议一式两份,甲乙双方各持一份。
此安全协议,双方共同遵守。
负责人: 项目部(章)
时 间:
劳务分包负责人:
时 间:
城乡劳务分包合同 篇4
甲方:_________________
乙方:_________________
因工程要求,甲方将该工程分项目分包给乙方。双方就劳务
分包及其施工事项协商一致,订立本合同。
一、劳务分包项目:_________________
二、分包方式:_________________
三、劳务分包工作内容:_________________
四、质量要求:_________________每道工序必须达到合格,如因质量问题造成
返工,不计人工费并处以材料费的2倍以上处罚。
五、安全要求:_________________
(1)杜绝一切大小伤亡事故发生。所发生的一切不安全事
故由乙方全部承担,甲方不承担任何责任。
(2)严格按项目部制定的《现场管理制度》及公司制定的
创建文明工地措施配合施工。
(3)施工现场不准打架斗殴,不准在施工现场进行赌博活
动,凡有类别似现象发生处以不低于1000元以上的罚款。六、劳务分包单价:_________________
2七、结算方式:_________________八、付款方式:_________________
九、甲乙双方工作及责任:_________________
1、甲方工作及责任:_________________
(1)对劳务分包队进行安全技术交底,交签定安全生产责任书。
(2)协调材料进场及工期控制、劳动力安排。
(3)乙方负责购买自己的施工人员人身意外伤害保险。
2、乙方工作及责任:_________________
(1)乙方必须提供营业证、务工许可证、身份证身复印件。
(2)乙方不得将工程转包,若发生转包对甲方造成的经济损失,由乙方负责。
十、合同生效与终止
本合同自甲、乙双方签字或盖章后生效,工程竣工验收完毕、劳务费已结清后终止,本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方签字(盖章):_________________
乙方签字(盖章):_________________
_____年_____月____日
城乡劳务分包合同 篇5
1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责。未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
2、严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;
3、投入足够的人力、物力、保证工期;加强现场管理,做到文明施工,承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款;
4、在向甲方提报所需材料时,须按施工图纸及甲方要求计量;
5、乙方必须加强所属人员的安全教育,认真执行安全技术规范;施工过程中出现任何安全事故,均由乙方自行负责;
6、严格遵守甲方要求的作息时间(施工中可根据实际需要调整工作时间),有事须向甲方提前请假;
7、工作期间必须佩带安全帽且严禁饮酒、打架,如违者出现任何事故,当事人自行负责;
8、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;如发生丢失、损坏,乙方应按价赔偿,并承担因此造成的工期延误等所发生的一切经济损失;
9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
10、工程施工结束后,乙方应妥善做好剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。
八、施工变更
1、施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方应出具工程变更通知单,并提供变更的相应说明,乙方按照变更通知及有关要求进行施工,期间所涉及的工程增量或减量,工程完工决算时,以乙方递交的结算资料为依据;
2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延;
3、因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬。
九、违约责任:由过错方承担违约责任。
十、争议:在本合同履行期间,双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类问题,尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的,可向当地所属人民法院起诉。
十一、合同有效期及份数
1、双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止;
2、合同一式两份,由甲、乙双方各执一份。
城乡劳务分包合同 篇6
甲方:_________________有限公司(以下简称甲方)
乙方:_________________(以下简称乙方)
甲乙双方于________年____月____日签订为期年的劳动合同,现甲乙双方同意解除劳动合同关系。经双方协商一致,签订本最新解除劳动合同书样本如下:_________________
1.自________年____月____日起,解除双方签订的劳动合同,双方的权利义务随之终止;
2.甲方同意在乙方妥善办理所有工作移交手续后支付乙方包括但不限于经济补偿金、提前通知解除劳动合同赔偿金、相应比例的年终奖等共计人民币元(大写)扣除乙方尚欠甲方备用金人民币元(大写),甲方将于乙方妥善办理所有工作移交手续后实际支付乙方人民币元(大写)
3.甲方为乙方缴纳四金(包括基本养老保险金、基本医疗保险金、失业保险金、住房公积金)至年________年____月____日止。
4.甲方根据相关劳动法规和规定,向乙方提供劳动合同解除的证明并办理相关退工手续;
5.乙方应当于本协议签订后3日内妥善办理所有工作移交手续,离职后不得作出有损公司名誉或利益之行为,否则将承担相应的法律责任及所造成的全部损失。
6.乙方自愿放弃其它所有诉求。
本最新解除劳动合同书样本自甲,乙双方签字(盖章)并加盖甲方劳动合同专用章后生效;
甲方(盖章)_____________有限公司
乙方(签字或盖章)_____________
法定代表人或授权委托人
________年____月____日
城乡劳务分包合同 篇7
甲方:_________________法定代表人:_________________地址:_________________
乙方:_________________法定代表人:_________________地址:_________________
鉴于:_________________甲方拟在_________________市县范围内投资建设太阳能光伏电站项目并获得该项目相应的政府规定的所有补贴,现甲方有意委托乙方在居间服务范围内为其开拓市场,寻求项目机会,提供技术及商务服务;乙方有意接受该委托,全力为甲方提供居间服务。双方对于共同开展光伏电站项目的开发与运作,达成如下协议。本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密。
2.协议期间和居间服务范围
2.1协议期间:_________________
本协议有效期自_________________年_________________月_________________日起至_________________年_________________月_________________日止,共计_________________年。
2.2提供居间服务地域范围:_________________
2.2.1居间服务的光伏电站项目名称:__________________________________体项目;项目选址:_________________;光伏电站性质(渔光互补);拟装机容量:_________________≥100兆瓦。
2.2.2居间服务事项:_________________
(1)取得有权主管部门对光伏电站项目的备案文件并确保电站项目被有权主管部门列入当地_________________年光伏项目建设规模指标中(指标规模≥100);
(2)取得电力主管部门同意项目电力接入意见批复;
(3)取得项目具备开工建设的全部手续,包括但不限于环评、水保、压矿、维稳、安评、防洪评价、规划许可、建设许可、开工许可、送出线路规划批复、电网接入方案及审批意见等手续(以当地电价补贴实际需要为准);
(4)取得电价核准文件、入网许可,完成调度协议及购售电协议的签署,并协助甲方取得发电业务许可及相关价格补贴批文。
三、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。
甲方:_________________法定代表人:_________________地址:_________________
乙方:_________________法定代表人:_________________地址:________________
签订日期:_________________
城乡劳务分包合同 篇8
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例及有关规定,结合本工程具体情况,平等互惠的条件下,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商签订本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、施工工期:
根据甲方与业主的总承包合同确定。乙方进场日期由合同签订一个月内甲方通知,乙方在接到甲方通知后一周内进场。终止日期根据工程进展由甲乙双方讨论,甲方确定。
四、承包范围
1、工程范围:
土方清基及回填工程:清基、垫层、平整、夯实。砼工程:接管、放料、振捣、刮平、养护、清理
模板工程:工地场内运输、制作、安装、配合施工人员测量放线、浇水湿润、清理、加固、接缝处理、拆模。
钢筋工程∶工地场内运输、钢筋下料、配料、绑扎、对焊、电渣压力焊(直径16mm以上的竖向钢筋连接),钢筋垫块安放、配合验收。 砌体工程:拉结筋的安放、砂浆的调配、运输、砌砖、构造柱、过梁、圈梁、压顶、湿润养护砌体验收配合。
脚手架工程:搭拆外架,搭拆内外砌筑架,砼浇灌架,搭拆卸料平台,搭拆悬挑架,安全通道,钢筋、木工加工棚,材料运输道,改架、架料保养、挂安全网,拆除的材料分类堆放。
水电安装工程:强、弱电,给排水、避雷、水电及设备维护。强、弱电:不包括高低压配电瓶的制作与安装,自备电源的设备安装,消防、空调、电梯电源、所有电缆沟的制作。给排水:不包括二次加压设备的安装与调试,不包括热水系统中热水设备的安装与调试,只负责管道安装与保温,不包括空调、消防的管道安装。不负责支管的暗埋工程。内外墙抹灰工程:包含砂灰的调制、工地场内运输、安放钢丝网片或玻璃纤维布、阳角处护角抹灰、打灰饼、冲筋、墙面抹灰、刮平、养护(保温、防水内外墙装饰不负责)。屋面工程:找平层、刚性层、盖瓦。楼地面工程:按照设计要求的楼地面材料施工。砼楼面一次性成型。 不包括任何附属工程。现场安全文明施工:"四口、五临边"的安全围护,落手清理工作、工程结束后清理材料按指定的地点整齐堆放到位
2、承包方式: 包工、包辅助材料
(1)乙方自理的材料和器具包括: 振动棒、铁锹、泥桶、铁抹子、木抹子、锄头、簪子、锤子、砌刀、灰桶、灯架、垂线球、小卷尺、角尺、麻线、铁丝、扎丝、铁钉、步步紧、穿墙螺杆、吊绳(提吊泥桶使用)、人字梯、电钻、手据等。
五、人员配备:
乙方应配备人员:各工种的操作工人(配备数量应满足进度要求)、班组长4~7名、主体工程应配备技术负责人一名。
六、承包方式:
包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工承包方式,其具体目标如下:
1、工期目标:乙方必须甲方与业主总包合同的.工期进度要求,因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求,应承担相应违约损失。
2、安全文明施工目标:文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。
3、质量目标:确保一次交验合格。
七、承包费用
、甲方在签约前三天收取乙方 元/m2X图纸设计建筑面积的履约保证金,主体工程竣工验收合格后,一次性无息退还。
、在合同承包范围内,乙方完成规定的工作内容,且施工质量达到验收合格标准,工期、安全及文明施工等达到甲方要求,劳务承包费用按建筑面积包干。
1、建筑面积按图纸及现行国家规定的预算建筑面积计算方法计算,每平方米单价为 元。
2、此包干价包括模板工程中的钉子、铁丝、密封胶带等施工用所需的辅材及全部木工机械所发生的费用。
3、此包干价包括钢筋制做绑扎过程中的绑扎丝、粉笔等发生的全部费用。
4、此包干价包括了除砼搅拌机、塔吊、施工电梯、和灰机、斗车、砼输送泵等机械及设备操作人员外的砼工程施工过程中的全部机具及工具的费用。
5、本包干价包括了脚手架工程中的铁丝、施工所用工具、用具的费用。
6、本包干价包括了现场安全、文明施工的用工费。
7、合同规定整体清包部分不存在计时工。
8、本合同中由于设计图纸变更、合同外工作导致无法按建筑面积计算的工作量按实签证并双方现场协商计价。
9、本包干价中包括乙方用于现场管理的全部费用。
八、结算及付款方式
1、结算:本工程劳务费用按形象进度结算。每月支付―次,主体部分按完成实际面积总造价的60%。内粉刷按10%,外粉刷按10%,工程竣工验收后付款达97%。按量提供申请单,由甲方施工员、质安员、材料员、按照施工部位的质量、安全、进度、文明施工、资料评定和材料节约,符合要求后,再上报项目经理签字后进行结算。〈如施工方案有变,按施工进度情况酌情解决〉
2、结算付款时,严格兑现本合同规定的其它奖罚条款。
3、付款方式:主体工程验收合格后7天内付款达到总造价的70%,工程竣工验收合格并经质监站验收后1个月内付97%,余款在1年内付清。如甲方不按时付足乙方工程款,甲方付给乙方3%的利息,乙方自身原因承包范围的工作未完成就要求退场或被勒令退场,结算预留的工程款及履约保证金不予支付。
九、施工质量
1、乙方必须确保承包范围内的分部分项工程质量达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》的合格等级并要求所有工序一次性成活。凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令乙方返工,返工的所有工料费用由乙方负责并承担甲方工期损失。返工后仍达不到要求时,甲方有权令其他队伍协助其返工,返工费用由乙方承担,并罚款 元/次。
2、甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见,乙方必须照章执行,对拒不执行整改意见的,或整改不及时的,或整改后仍达不到质量要求的每次罚款 元。如发现乙方在施工过程中质量差距较大,或不听指挥故意拖延工期等不利于工程施工的恶劣现象,甲方有权勒令其退场,并且没收履约保证金及赔偿由此引起的一切损失费用。
3、试用期一个月,试用不合格甲方无条件清退乙方。
4、项目质检员按照《国家建筑安装工程质量验收评定标准》进行验收,要求所有分项工程必须达到国家规定标准。
十、施工安全
1、乙方必须建立健全的安全组织机构,设立安全负责人及班组兼职安全员,配合甲方做好进场及日常安全工作。
2、乙方必须定期做好班内安全教育,使班组人员均有很强的安全意识。
3、乙方必须严格执行国家、地方和项目部制定的安全操作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理条例。
4、乙方应杜绝重大伤亡事故的发生,施工期间,乙方人员发生的大小安全事故(除第三方原因)由乙方负全部责任,并承担所有由此而产生的全部费用,甲方不负任何责任。如因第三方原因引起的安全事故,甲方协助乙方追究第三方责任。
5、由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成第三方人员轻伤,在包干结算价中扣除 元/人次;造成第三方人员重伤,在包干结算价中扣除 元/人次;对于产生严重后果的,对肇事人交有关部门追究法律责任,并没收履约保证金。
十一、文明施工
1、施工期间,应加强班组内部文明施工教育。
2、乙方须严格按照甲方企业形象要求保持生产、生活区域内的环境整洁每天派专人清理,并接受甲方检查。
3、乙方下班前,应将作业层的垃圾运至工地指定地点,不得到处乱扔,否则甲方指派专人清理,所有人工从乙方结账单中扣出(按 元/工日扣除)。
4、乙方在施工期间,严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮、打架等不文明行为(打架每人次罚款 元,其他每人次罚款 元)。
十二、甲乙双方职责
甲方职责:
甲方指派 为现场负责人。
1、甲方为乙方提供生活和生产临建。包括管理人员住房,办公室,工人住房若干,工人食堂;生产临建等。
2、乙方员上岗前,甲方组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。
3、甲方负责办理乙方人员有关证件,包括外来就业证、暂住证、项目出入证等,办证费用由乙方承担。
4、甲方根据生产情况安排乙方工作,并对乙方进行分部分项工程技术交底及技术指导,解决施工中遇到的技术难题。
5、甲方为乙方提供必要的材料及大型施工机械,如搅拌机,塔吊等。
6、甲方负责提供施工用水用电接到施工现场。
7、按合同的约定结算及支付劳务费用。
8、负责配备安全防护设施、安全帽(劳保用品由乙方负责)。
9、甲方负责购买工程人身意外保险,如甲方不购买人身意外保险,且乙方不负责工地上一切意外事故责任。
乙方职责:
乙方指派 为现场负责人,并配备项目技术人员、管理人员5人以上。
1、负责组织思想品质及技术水平等各方面均合格的施工管理及劳务人员,特种作业人员必须持证上岗。
2、负责编制实际使用的工程材料及周转材料计划,并在使用前一周书面报甲方。按甲方的材料管理办法领用、保管、归还材料及机具。
3、配合甲方做好隐蔽工程签证工作。
4、负责配合甲方施工员控制轴线及标高以后的测量工作。并按甲方施工员的要求设置控制点。
5、承担因工伤事故所发生的所有费用(以本合同第十条4款为准)。
6、配合其它工种的工作,不得因乙方原因造成其它工种的返工。
十三、其它事项
1、乙方必须将进场人员造册并附身份证复印件一份,照片三张,所报花名册必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定,不能随意变动,如需变动或增减人员,必须在三天内向甲方提供变更人员清单。甲方有权随时对乙方人员进行查对,一旦发现乙方人员与花名册不符,每人罚款 元。
2、施工生活区不得男女混住,不允许携带小孩进入施工生产区。违反本约定罚款 元/人次。
3、乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场,偶尔离开须向甲方请假并委托代理负责人,如未请假或未委托代理负责人,每出现一次罚款 元。乙方其他管理人员未经甲方同意,任何时候(包括节假日和农忙)均不得擅离开岗位,否则每发现一人次罚款 元。节假日乙方人员不得减少,每减少一人,罚款 元。
4、施工过程中如无甲方指令,乙方不得擅自停工,如发生擅自停工,乙方须赔偿甲方一切损失。
5、乙方承包的工程范围内工作内容不得转包。
6、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品,否则按损失状况,加倍处罚。
7、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员,如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全'及文明施工等各种要求,甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同,没收履约保证金由乙方承担由此造成的损失。
8、因停水、停电、甲方机械设各故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作,经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。
9、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过⒉小时延误且确有部分人员无法另行安排调剂其它工作,经甲方确认后给予实际务工人员每人每天 元的生活费。如甲方任何原因造成停工,甲方应负责付给乙方每人每天 元的生活费。
10、所有劳保费包含在包干价中,甲方不另承担。乙方须随时做好雨雪天施工所需的雨衣、雨鞋等劳保用品,工作服(如果需要)费用乙方负责。
11、此合同单价不包含各种税费,甲方不代扣乙友任何款项。
12、如乙方不履行合同条款,其余款做为支付甲方违约金。
13、如甲方不履行合同条款,按上款对等支付违约金给乙方。
14、因业主资金不到位或其它原因,致使工程停、缓建,甲方在确认后30天内及时给乙方办理结算,付清全部余款及退还乙方履约保证金。其结算依据为:根据乙方所完成的工程量,乙方在结清款项后必须及时清退员工,付双倍履约保证金。
15、如合同签订后一个月内未开工,且乙方付甲方保证金按3%的利息付给乙方。
十四、附则
1、本合同未尽事宜,双方本着平等互利,相互理解的原则另行协商。
2、本合同―式贰份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。结清全部劳务款项后自行失效。
甲方: 乙方:
甲方代表: 乙方代表:
签订时间:
城乡劳务分包合同 篇9
工程承包人(施工总承包人):
住所:
法定代表人:
委托代理人:
开户银行:
账号:
劳务分包人:
住所:
法定代表人:
委托代理人:
开户银行:
账号:
依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于_____________(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、劳务分包人资质情况
资质证书号码:
发证机关:
资质专业及等级:
复审时间及有效期:
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称:
工程地点:
分包范围:
提供分包劳务内容:
3、分包工作期限
开始工作日期:______年_____月_____日至______年_____月_____日结束,总历时_____天。
4、质量标准
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定________等级。
5、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1)本合同;
(2)本合同附件;
(3)本工程施工总承包合同;
(4)本工程施工专业承(分)包合同。
6、标准规范
除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:
(1)____________________;
(2)_____________________。
7、总(分)包合同
(1)工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。
(2)劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
8、图纸工程承包人应在劳务分包工作开工________天前,向劳务分包人提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。
9、项目经理
(1)工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为__________,职务________,职称_________。
(2)劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为__________,职务________,职称_________。
10、工程承包人义务
(1)组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;
(2)除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用:
在______年_____月_____日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:______________________________________。
在______年_____月_____日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求。
在______年_____月_____日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料。
在______年_____月_____日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及劳务分包人自身的手续除外):_______________________________________________。
在______年_____月_____日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:__________________________________________________________。
在______年_____月_____日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施:_________。
其交验要求与保护责任为:___________________________________________。
(3)负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;
(4)负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;
(5)统筹安排、协调解决非劳务分包人_____使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
(6)按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;
(7)按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬;
(8)负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
11、劳务分包人义务
(1)对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
(3)严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
(4)自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
(5)按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
(6)按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收;
(7)做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
(8)妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;
(9)劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
(10)除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
12、安全施工与检查
(1)劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。
(2)工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故,由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
13、安全防护
(1)劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施,经工程承包人认可后实施,防护措施费用由工程承包人承担。
(2)实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人,并提出相应的安全防护措施,经工程承包人认可后实施,由工程承包人承担安全防护措施费用。
(3)劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由劳务分包人提供使用计划,经工程承包人批准后,由工程承包人负责供应。
14、事故处理
(1)发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
(2)劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时,应按相关规定处理。
15、_____
(1)劳务分包人施工开始前,工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人生命财产办理的_____,且不需劳务分包人支付_____费用。
(2)运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备,由工程承包人办理或获得_____,且不需劳务分包人支付_____费用。
(3)工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理_____,并支付_____费用。工程承包人自行投保的范围(内容)为:_______________________________。
(5)劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害_____,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理_____,支付_____费用。劳务分包人自行投保的范围(内容)为:_______________________________________。
(6)_____事故发生时,劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
16、材料、设备供应
(1)劳务分包人应在接到图纸后天内,向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划;经确认后,工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的,劳务分包人必须及时进行,费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求,劳务分包人应在验收时提出,工程承包人负责处理。
(2)劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,劳务分包人应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
17、劳务报酬
(1)本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算:
①?固定劳务报酬(含管理费);
②?约定不同工种劳务的计时单价(含管理费),按确认的工时计算;
③?约定不同工作成果的计件单价(含管理费),按确认的工程量计算。
(2)本工程的劳务报酬,除本合同规定的情况外,均为一次包死,不再调整。
(3)采用第①种方式计价的,劳务报酬共计__________元。
(4)采用第②种方式计价的,不同工种劳务的计时单价分别为:________________,单价为________元;
(5)采用第③种方式计价的,不同工作成果的计件单价分别为:________________,单价为________元;
(6)在下列情况下,固定劳务报酬或单价可以调整:
以本合同约定价格为基准,市场人工价格的变化幅度超过_____%,按变化前后价格的差额予以调整;
后续法律及政策变化,导致劳务价格变化的,按变化前后价格的差额予以调整。
18、工时及工程量的确认
(1)采用固定劳务报酬方式的,施工过程中不计算工时和工程量。
(2)采用按确定的工时计算劳务报酬的,由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人,由工程承包人确认。
(3)采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由劳务分包人按月(或旬、日)将完成的工程量报工程承包人,由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可,超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量,工程承包人不予计量。
19、劳务报酬的中间支付
(1)采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付:
①?合同生效即支付预付款________元;
②?中间支付:
第一次支付时间为_______年_______月_______日,支付________元;
第二次支付时间为_______年_______月_______日,支付________元;
(2)采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为______________________________。
20、施工机具、周转材料供应
(1)工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备,性能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕,运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外)应按时运入现场交付劳务分包人,保证施工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时,费用另行约定。
(2)工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二。
(3)工程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。
21、施工变更
(1)施工中如发生对原工作内容进行变更,工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:
①?更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
②?增减合同中约定的工程量;
③?改变有关的施工时间和顺序;
④?其他有关工程变更需要的附加工作。
(2)因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失,由工程承包人承担,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整。
(3)施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失,由劳务分包人承担,延误的工期不予顺延。
(4)因劳务分包人自身原因导致的工程变更,劳务分包人无权要求追加劳务报酬。
22、施工验收
(2)全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验收合格,劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任,在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。
23、施工配合
(2)劳务分包人按约定完成劳务作业,必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时,工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合,且工程承包人应承担因此而发生的费用。
24、劳务报酬最终支付
(1)全部工作完成,经工程承包人认可后14天内,劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务报酬的最终支付。
(2)工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。
(3)劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时,按本合同关于争议的约定处理。
25、违约责任
(1)当发生下列情况之一时,工程承包人应承担违约责任:
①?工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定,不按时向劳务分包人支付劳务报酬;
②?工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
(2)工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息,并按拖欠金额向劳务分包人支付每日‰的违约金。
(3)工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向劳务分包人支付违约金________元,工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失,顺延延误的劳务分包人工作时间。
(4)当发生下列情况之一时,劳务分包人应承担违约责任:
①?劳务分包人因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付元的违约金;
②?劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,劳务分包人应向工程承包人支付________________的违约金;
③?劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向工程承包人支付违约金________元,劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予顺延。
26、索赔
(1)工程承包人根据总(分)包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时,劳务分包人应予以积极配合,保持并出示相应资料,以便工程承包人能遵守总(分)包合同。
(2)在劳务作业实施过程中,如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总(分)包合同可以索赔的情形出现,则工程承包人应该采取一切合理步骤,向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后,工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。
(3)当本合同的一方向另一方提出索赔时,应有正当的索赔理由,并有索赔事件发生时有效的相应证据。
(4)工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,以及应由工程承包人承担责任的其他情况,造成工作时间延误和(或)劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失,劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔:
①?索赔事件发生后21天内,向工程承包人项目经理发出索赔意向通知;
②?发出索赔意向通知后21天内,向工程承包人项目经理提出延长工作时间和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;
③?工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后,于21天内给予答复,或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据;
④?工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;
⑤?当该项索赔事件持续进行时,劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向,在索赔事件终了后21天内,向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与③④规定相同。
27、争议
(1)工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定由工程所在地的人民法院管辖。
(2)发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:
①?单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
②?调解要求停止合同工作,且为双方接受;
③?法院要求停止合同工作。
28、禁止转包或再分包
(1)劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,劳务分包人将依法承担责任。
29、不可抗力
(1)本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
(2)不可抗力事件发生后,劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作,劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内,劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。
(3)因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担:
①?工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担;
②?工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
③?劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失,由劳务分包人自行承担;
④?工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏,由工程承包人承担,但停工损失由劳务分包人自行承担;
⑤?停工期间,劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担;
⑥?工程所需清理、修复费用,由工程承包人承担;
⑦?延误的工作时间相应顺延。
(4)因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
30、文物和地下障碍物
(1)在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。
(2)劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时,劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,同时提出处置方案,工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案,工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时,工程承包人应报请有关部门协同处置。
31、合同解除
(1)如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬,劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天,工程承包人仍不支付劳务报酬,劳务分包人可以发出通知解除合同。
(2)如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场,工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。
(3)如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,工程承包人和劳务分包人可以解除合同。
(4)合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
32、合同终止
(1)双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果,并经工程承包人验收合格后,本合同即告终止。
33、本合同正本两份,具有同等效力,由工程承包人和劳务分包人各执一份;本合同副本______份,工程承包人执______份,劳务分包人执______份。
34、本合同双方盖章后生效。
工程承包人:(公章)
______年_____月____日
劳务分包人:(公章)<
城乡劳务分包合同相关文章:
★ 外架劳务分包合同
