有关安装承包合同集锦

有关安装承包合同集锦（精选29篇）

有关安装承包合同集锦 篇1

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条 工程名称　　_________。

　　第二条 工程地点　　_________。

　　第三条 建筑面积　　_________。

　　第四条 工程价款及付款方法　　_________。

　　第五条 工程期限(开工、竣工时间)　　_________。

　　第六条 工程质量标准　　_________。

　　第七条 承包形式及材料设备供应　　_________。

　　第八条 发包方义务

　　1.开工前_________天，甲方给乙方施工图一式_________份，并做到“三通一平”;办好施工许可证。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行签订协议执行)

　　2.按协议分工，开工前_________天甲方办好材料供应并交乙方签认。

　　3.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。

　　4.按协议负责按期拨款。

　　5._________。

　　第九条 承包方义务　　乙方负责：

　　1.按协议分工负责材料供应。

　　2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。

　　3.按施工图负责组织施工，按期竣工。

　　4.竣工后，5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。

　　5.保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。

　　6._________。

　　第十条 违约责任及奖励条款　　_________。

　　第十一条 其他协助条款　　_________。

　　第十二条 本合同正本_________份，承包方、发包方各一份，报送_________各一份。

　　第十三条 合同有效期及合同争议解决　　_________。

　　第十四条 附表及其他具有合同效力的文件　　_________。

　　发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________　　________年____月____日 ________年____月____日

有关安装承包合同集锦 篇2

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包条例》，经甲、乙双方协商，签订此承包合同，供双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　工程长 100 米，宽 50 米，投影面积 5000 平方米， 单 层，檐口标高 9 米，钢结构油漆为 灰色 ，屋面板为 包檩板 ，墙板为 包檩板 ,水槽为 / ，落水管为 / ，其它： 雨棚 、 。

　　二、承包内容：

　　1. 图纸上及现场增加的所有钢构件、屋面板、墙板、水槽、落水管、雨蓬等及其附件的安装;主次所有钢构件现场补刷面漆一遍。

　　2. 采用包工不包料方式，主材及辅料由甲方提供，施工工具由乙方负责。

　　三、施工要求：

　　1. 本工程要求日内安装完毕，自首车材料进场算起，工期因甲方、土建方、业主方等人为因素或风雪等不可抗因素影响施工工期，请业主现场签证后工期顺延。

　　2. 工程施工质量要求，工程施工质量符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-20--。

　　四、承包价格及付款方式：

　　1. 本工程总计承包费 146850元 ，大写： 壹拾肆万陆仟捌佰伍拾元整，工程施工结束后依实结算，具体情况见报价单。

　　2. 付款方式：合同签订后，甲方先付给乙方进场费 10000 元; 钢结构 安装完毕支付工程进度款 30000 元;工程安装完毕、初验合格后付84822.5 元;工程竣工验收合格后再付 14685 元;工程竣工验收一年后支付5%保修金。

　　五、责任分工：

　　甲方责任：

　　1. 甲方负责把安装图纸、加工资料及空白安装资料及时交给乙方。

　　2. 负责向乙方进行工程施工安全、技术交底，随时向乙方提供安装技术指导。

　　3. 按合同及时付款;配合乙方竣工验收。

　　4. 工程完工后一周内依实给乙方进行工程结算。

　　乙方责任：

　　1.安装合同签订后，熟悉施工图纸，编写详细施工组织设计，发现图纸出错或不合理的地方应及时通知工程部;负责施工前现场考察，编写详细的材料进场计划，由工程部及相关部门确认后实行;予埋件施工时派人指导或施工。

　　2.施工现场严格按公司发货清单清点材料数量，按实接收并在发货清单上签字，便于清点的材料应当及时清点签字。货到现场不清点又不签字视为已按发货清单数量发齐，所造成的损失和责任由乙方负责。不便清点的材料应在24小时内清点完，如出现材料缺少时应及时通知工程部，如谎报材料缺少的发现后给予1000元罚款。如出现现场变更或图纸设计错误的，通知技术人员下变更单追加材料;负责外购材料的接收并对其质量进行检查验收。

　　3.油漆、焊条等图纸上没有的辅料，按工程部定额执行，由乙方书写领料单，超出定额部分必须由乙方以书面形式写出原因，并由相关知情人签字认可后才可领取。

　　4. 乙方施工现场不得购买辅料，特殊情况必须购买的，需征得工程部同意，价格与甲方提供的同规格、同质量的辅料价格基本相同，并需有正规票据。

　　5. 必须自备和租赁(费用自理)安装工程中所需的各种设备、工具和安全防护用品。安装现场所用水、 电、住宿及其它施工消耗费用均由乙方自理。

　　6.按工程图纸、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-20--及公司各工艺操作规程施工，以确保工程施工质量。如乙方施工原因造成工程不合格，乙方承担甲方一切经济损失。

　　7.制定安全施工措施，施工现场应设安全标志、安全设施，对现场所有施工人员必须进行安全教育，所有从事特种作业人员必须持证上岗，确保安全文明施工。任何违反安全的施工作业应立即整改，如制止不听发生事故的，乙方要立即通知甲方，由此造成的直接、间接经济损失和法律责任均由乙方负责。乙方应为参加施工的所有人员购买人身意外伤害保险。

　　8. 乙方施工人员应遵纪守法，如有不正当行为触犯法律和当地治安管理条例，其后果由乙方负责，并应立即告知甲方。

　　9. 乙方工期每提前一天甲方给予施工合同额千分之五的奖励，因乙方自身原因造成工程超期，每超一天对乙方给予施工合同额千分之五的处罚。

　　10.作好验收前的成品保护工作，钢构件及其它工程材料如在卸车、存放等验收前发生损坏、丢失、被盗等情况，均由乙方照价赔偿。并追究因此给甲方造成的一切经济损失。

　　11.负责把剩余材料进行堆放保存，安装完毕后请示工程部同意后处理或退回公司，乙方有责任找车、装车。发现乙方私自处理剩余材料的除照价赔偿外给予500元以上罚款。施工结束时，乙方应将施工现场清理干净。

　　12.负责工程分部验收，保证资料齐全，工程竣工后交回工程部。

　　13.工程施工结束一周内按实填报工资表及票据。施工现场出现了合同以外的工作量时按原合同单价执行;停工累计时间不超过合同工期的二十分之一时不得向公司追加;增加工程量及需追加停工时应及时请甲方、监理或公司知情人现场签证，作为公司或乙方追加的凭证。如出现虚报工时工资的行为，一经查实除扣除虚报工资外，另加罚1000元。

　　14.钢结构工程质保期为壹年，自竣工验收之日开始算起。如在质保期内出现安装质量问题，甲方通知乙方在约定时间内对工程进行无偿维修，并负责由此造成的一切经济损失。如乙方违约超时没有维修，甲方有权自行维修，乙方承担该工程维修所发生费用的2倍，并负责由此造成的一切经济损失。超过质保期的工程维修，乙方必须积极派人维修，费用由公司承担，乙方无故不维修者给予500元以上罚款。所有工程维修时由甲方派维修单，维修完毕乙方必须要求建设方在维修单上签字盖章。

　　六、其它：

　　1. 屋面板面积按钢结构轴线投影面积计算，墙板按扣除门窗后钢结构轴线面积计算。

　　2.工程承包方(乙方)如系单位的，应把加盖单位公章的营业执照副本复印件交甲方存档。如系个人承包的，应把加盖其个人指印的身份证复印件交甲方存档。

　　3. 乙方不得把安装承包工程转包或分包给其它单位及人员，如有此行为，一经发现，甲方有权终止合同并对乙方给其所造成的一切损失进行索赔。

　　4.如因业主方的因素致使该工程合同不能继续履行，甲方通知乙方停止施工，撤回人员设备，并按实际工作量进行结算。待问题解决，甲方通知乙方复工，除看场费用外，中间等待时间不计费用。如该工程合同不再履行，本安装承包合同自动终止。

　　5. 本合同在执行过程中违约责任按照《中华人民共和国合同法》违约责任的相关条款执行;

　　6. 合同在履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方友好协商解决，如协商不成可向合同签订地人民法院诉讼;

　　7.本合同一式三份,甲方工程部及财务部各执一份,乙方执一份,自甲乙双方签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

有关安装承包合同集锦 篇3

　　发包方：_________（以下简称甲方）　　承包方：_________（以下简称乙方）　　依照《中华人民共和国民法典》经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。　　

　　第一条 工程项目　　

　　1.工程名称：_________　　

　　2.工程地点：_________　　

　　3.工程编号：_________　　

　　4.工程范围和内容：全部工程建筑面积_________平方米。　　

　　5.工程造价：全部工程施工图预算造价人民币_________元，其中：人工费_________元。（各单项工程详见工程项目一览表）　　

　　第二条 工程期限　　

　　1.开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：　　全部工程自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表）。　　

　　2.施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中

　　第三条规定，分别负责按照完成。　　

　　3.在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。　　

　　（1）由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；　　

　　（2）因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者；　　

　　（3）因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求，而被迫停工不能顺利施工者。　　

　　第三条 物资供应　　

　　1.全部工程所需的物资按下列第（_________）项供应方式办理。　　

　　（1）特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。　　

　　（2）统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂使用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。　　

　　（3）包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。　　

　　（4）其他方式：_________　　

　　2.由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限（详见甲方供应材料、设备一览表）。　　

　　3.成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成立设备在交付乙方前，由甲方负责检验。甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议。　　

　　4.工程所需材料，如因供应部门的规格、品种或材质不能满足工程要求，必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。　　

　　5.凡应附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证；如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。　　

　　6.由甲方负责供应的材料和设备，如未按时供应、或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失，应由甲方负担。　　

　　第四条 工程款结算　　

　　1.全部工程造价的结算方式按下列第（_________）项规定办理。　　

　　（1）以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。　　

　　（2）按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。　　

　　（3）按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。　　

　　（4）包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。　　

　　（5）招标的工程，按中标的价款结算。　　

　　2.工程款拨付与结算办法，按现行规定办理（详见附件）。　　

　　第五条 施工与设计变更　　

　　1.乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工，要全部达到合格。　　

　　2.要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工，材料、构件的积压，施工力量和机构调迁等损失，应由责任方负担。　　

　　（1）施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。　　

　　（2）在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前，按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办的银行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工。　　

　　（3）在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。　　

　　（4）在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。　　

　　3.乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录，方能继续进行下一工序的施工。隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙方可以自行检查，填写隐蔽工程检查记录，并将该记录送交甲方。事后甲方对该隐蔽工程进行检查，符合质量标准的，检查费用由甲方负担；不符合质量标准的，检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查，自行隐蔽工程的，检查费用由乙方负担。　　

　　4.甲乙双方在施工中遇到工程生项，应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算，应在施工前及时送经办的银行，做为结算工程款之依据。　　

　　第六条 竣工验收、结算与保修　　

　　1.乙方在单项工程竣工前____日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参加验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。　　

　　2.竣工工程验收合格，从验收之日起三天内，乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应由甲方承担。　　

　　3.某项工程中的单位工程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单位竣工工程验收之依据。　　

　　4.在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。　　

　　5.工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可做减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。　　

　　6.竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应在验收前十天向甲方提供以下文件：　　

　　（1）增减变更文件和其他洽商记录；　　

　　（2）隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；　　

　　（3）工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档。工程变更较大的，可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。　　

　　7.乙方在单项工程竣工验收后，属于民用建设项目应于竣工验收后十五天内，属于工业建设项目，应于竣工验收后三十天内，将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后，民用建设十五天内，工业建设二十天内审查完毕，如到期未提出异议，由经办的银行审定拨款。　　

　　8.工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修________年（采暖工程在

　　第一暖期内）。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理（属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理。）　　

　　9.工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。　　

　　第七条 违约责任和仲裁　　

　　1.由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，（以竣工验收合格日期计算）每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金；属于包工不包料的，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工费千分之_________的逾期违约金。　　

　　2.甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。　　

　　3.实行合理化建议奖和提前竣工奖的，甲乙双方应根据有关政策的规定，另订协议。　　

　　4.建筑安装工程承包发生合同纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解；解决不了的，可向建筑物或者直接向人民法院起诉。　　

　　第八条 附则　　

　　1.预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同（附施工图预算）送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。　　

　　2.在本合同签订之前，双方签订的施工准备合同（工程协议书），可做为本合同之附件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。　　

　　3.招标工程，按《_________市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同。　　

　　4.双方商定的其他事项：_________　　

　　第九条 合同份数及有效期限。　　

　　1.本合同一式_________份。甲乙双方各执正本一份，并分别报送双方业务主管部门副本一份；其余副本，由甲方送经办的银行、建筑物所在地的区、县工商行政管理局各一份备案。　　

　　2.本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。　　甲方（发包方）（盖章）：_________

　　乙方（承包方）（盖章）：_________　　代理人（签字）：_________

　　代理人（签字）：_________　　工程负责人（签字）：_________

　　工程负责人（签字）：_________　　单位地址：_________

　　单位地址：_________　　开户银行：_________

　　开户银行：_________　　帐号：_________

　　帐号：_________　　电话：_________

　　电话：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日　　签订地点：_________

　　签订地点：_________

有关安装承包合同集锦 篇4

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律、法规的规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，遵循平等自愿、公平公正和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方充分协商一致，特签订本合同，以兹共同遵守。

　　第一条总则

　　一、工程名称：同德实业10/0.4KV配电工程

　　二、工程地点：滁州市清流东路1479号

　　三、承包工程项目内容：

　　说明：

　　1、本合同不含1#变压器低压侧到400v进线柜的母线安装

　　2、本合同不含本工程所有的土建配套部分的施工及电缆沟的挖填

　　3、原来临时用电的10KV电力电缆的重新挖埋及铺设，乙方工作人员应积极指导和配合甲方施工人员完成。

　　4、因临时用电切换，施工中间验收等事宜，不能长时间停电；甲乙双方须共同协作，报供电公司妥善解决停电/送电时间。

　　四、工程总造价：

　　本合同工程范围内的合同总价：

　　（大写）柒万玖千贰佰陆拾捌元（￥：79268.00元）。

　　第二条工程期限

　　2.1工程报建与设计

　　甲方委托乙方全部处理10KV/0.4KVA配电工程的相关事宜，包括报建和图纸设计等；乙方须在20__.11.15日内完成报建事宜，完成当地供电部门要求所需的一切手续。乙方须在日内完成经双方共同商定的图纸设计并送审通过。若因此而造成不能报建或报建延期导致整个工程延后，乙方应负违约责任；供电设备的图纸技术参数和质量要求由乙方负责提供并验收；不合格的设备要通知甲方，要求及时更换。

　　2.2甲方与乙方签订合同后，施工现场具备施工条件后乙方开始施工，乙方计划从20__年12月15日开工至20__年1月日工程施工完成；并通过本地供电部门竣工验收合格送电。

　　在施工过程中，如遇下列情况得顺延工期：

　　一、因天气或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

　　二、因甲方未能及时提供开工条件

　　第三条施工准备

　　一、甲方在开工前，应清除施工场地范围内影响施工的原有杂物，解决好施工用水源、电源和运输道路的畅通；

　　二、乙方在开工前应负责验收甲方提供的设备、和材料；并组织协调好各方的工作计划、要求等事宜；组织管理施工人员、负责施工现场、技术资料和施工图纸。

　　第四条设备、器具、材料供应

　　本合同工程安装所需的设备、器具、材料，均必须使用合格证，不合格的产品乙方不得施工安装；

　　第五条工程质量和检查验收

　　一、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，保证工程质量。

　　二、工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案材料，并发出《承包工程竣工验收通知书》，组织有关单位进行竣工验收；验收标准以达到供电验收合格为准。

　　三、验收合格后，双方签署《工程竣工验收报告》，乙方将工程移交给甲方管理。竣工验收中如达不到供电部门送电要求而需要返工的工程，一切费用均由乙方负责。双方商定20__.01.15为最终验收时间，竣工日期以甲、乙双方最后检查验收合格的日期为准。

　　四、安全责任

　　4.1乙方应对施工场地工作人员进行安全管理，并对他们的安全负责。

　　4.2乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理制度，严格按规程标准组织施工，并接受行业安全人员依法执行的安全检查，采取必要的安全措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用全部由乙方承担。

　　五.工程质保期：自工程竣工验收合格起一年。在质保期内因乙方安装原因造成事故责任和因此发生的费用全部由乙方承担。

　　第六条工程价款的支付与结算

　　一、本合同签订后，设备到场甲方支付给乙方合同总工程款的作为工程备用款，计人民币￥位，甲方再支付给乙方合同总工程款的30 %，计人民币￥23780.4元，在工程竣工送电后三十日内，甲方再支付给乙方合同总工程款的.，计人民币￥元整。

　　二、如甲方拖延工程款，而影响工程进度，造成乙方停、窝工损失的，应由甲方承担全部损失费。

　　第七条违约责任与奖惩规定

　　一、乙方的责任

　　1.乙方应保证施工质量及工期，因安装质量不合格而造成的返工费用由乙方自理，因乙方的责任而造成的工期延误，承担违约责任；

　　2.由于乙方安装原因达不到协议书约定及本地供电部门要求的；乙方承担违约责任，赔偿其因违约给甲方造成的直接经济损失。一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后，仍继续履行合同。

　　3.在规定的时间内未能完成工程最终验收或因安装质量不合格达不到本地供电部门要求，造成供电延期的情况时，罚款乙方1000.00元/天，以弥补甲方的损失。

　　二、甲方的责任

　　1、若未能按照承包合同规定，履行自己应负的责任，施工日期应作相应的顺延。

　　2、不按承包合同规定拔付工程款，按银行有关逾期付款的办法的规定，延付金额每日万分之五偿付乙方赔偿金。

　　第八条争议的解决方式

　　合同执行过程中如发生异议，双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向经济合同仲裁机关申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

　　第九条附则

　　一、本合同执行过程中如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定，经过充分协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同；

　　二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，至合同工程竣工验收，质保期后自然失效；

　　三、本合同正本一式二份，双方各执正本一份，副本一式二份，双方各执一份，分别报相关部门备案。

　　第十条合同附件

　　一、甲方提供供电公司批准的供电方案。

　　二、工程预（决）算书；

　　三、乙方单位开票资料

　　单位名称：

　　开户银行：

　　帐号：

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）

　　法定代表人（签章）：

　　法定代表人（签章）：

　　签约日期：_______年___月___日

　　签约地点：

有关安装承包合同集锦 篇5

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　合同协议条款

　　工程名称：

　　立约单位：

　　发包方（简称甲方）：

　　承包方（简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：

　　工程地点：

　　工程面积及高度：

　　工程内容和承包范围：

　　招标工程中标通知书号：

　　承包方式：

　　二、工程性质（指新建、扩建、改造等）：

　　工程建设批准文号：

　　三、质量等级：

　　四、合同价款：

　　合计人民币： 元，金额大写：

　　第二条施工准备

　　一、发包方（甲方）

　　1、在本合同签定后1天内提供完整的施工图纸3份，消防管理部门对施工图纸的审批意见复印件1份；

　　2、组织甲乙双方、监理方、设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并作好共同签署的交底会审纪要，在2天内分送相关单位，如遇设计变更，应在3天内提供修改施工图2份；

　　3、在乙方进场施工前（以甲方收到进场通知单为准）3天内，负责接通施工所需的水源、电源（包括水表、配电箱），并应满足施工用水、用电量的需要；

　　4、负责提供材料/机械设备的堆放场地，并应满足存放条件。

　　二、承包方（乙方）

　　1、按时参加甲方组织的施工图纸交底会审；

　　2、负责施工现场的临时设施，水电管线的敷设、管理、使用和维修工作；

　　3、组织施工管理人员和材料、施工机械进场；

　　4、编制施工组织设计或施工方案，施工总进度计划，设备/材料进场计划，用水、用电计划送甲方。

　　第三条工程期限

　　一、根据国家工期定额和甲方使用需要，商定工程总工期为__天（日历天），自__年__月__日开工至__年__月__日竣工并符合验收条件。

　　二、开工前___天，乙方向甲方发出开工通知书。

　　三、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延。

　　1、按施工准备规定，甲方不能提供施工场地，水源、电源未接通，影响进场施工；

　　2、甲方认可的不属于包干系数范围内的重大设计变更影响施工进度；

　　3、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；

　　4、非乙方原因由于监理签证不及时而影响下一道工序施工；

　　5、人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　第四条工程设备、材料的供应和验收

　　一、本工程设备、材料由乙方按要求采购。乙方保证所购设备符合设计及消防规范要求的质量、规格和性能。

　　二、交货方式：乙方负责运送至工地指定地点，费用由乙方承担。

　　三、货物在到达交货地点前的运输过程中，如发生包装、货物受损、丢失、随货资料受损丢失等一切因素引起的质量问题，由乙方负责处理，费用自担，由此引起的工期延误、损失等由乙方负责。

　　四、在设备到达安装地点，乙方应通知甲方及时组织检验组进行检验，检验组由甲方、乙方共同组成。检验标准为外观完整性检查，如发现设备的外观损坏及证件不齐全，甲方有权要求调换、补齐。由此引起的甲方损失由乙方承担；如果甲方接到乙方验货通知10天内不进行检验，则视为符合合同要求，乙方可以进行安装。设备的质量检验以系统完成过程中及完成后的各种压力检测、密封性检测、系统试验及消防部门检测、验收为准。

　　第五条工程价款的支付与结算

　　一、乙方的银行名称和帐号以合同为准。如乙方改变了其银行名称和帐号，应在付款到期日期30天前以书面形式通知甲方。乙方如不能即时告知甲方其正确的银行信息，则需承担由于支付延误而产生的一切损失。甲方和乙方自行承担各自的资金拨转费用。

　　二、工程合同款支付

　　1、工程款预付：工程合同甲乙双方签订后，甲方应在7日内向乙方拨付合同总价款的20％作为合同预付款项。

　　2、本工程按施工进度拨付工程款，主管道完成后付合同价的30%，整体工程完工后付合同价的30%，验收合格后付合同价的10%，审计决算后付合同价的5%，余款5%待一年质保期满后7日内一次结清。

　　三、乙方在工程竣工交验合格后，向甲方提交工程结算文件，甲方在接到结算文件后30天内审查完毕，如到期未提出书面异议，视为甲方审查完毕。

　　四、甲方预留合同总价或决算总价 %作为质量保证金。质量保证期满后7日内由甲方将质量保证金一次性支付给乙方。

　　第六条工程质量

　　一、本工程质量经甲乙双方研究要求达到： 通过消防验收。

　　二、乙方必须严格按照经消防管理部门审批的图纸、说明文件和国家颁发的'消防工程施工验收规范、标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

　　三、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　1、须按经甲方审定的施工方案精心组织安全文明施工，预防和杜绝事故的发生；

　　2、必须遵守工地现场各种工作及管理制度；

　　3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表、监理方检查、验收签章后，方可进行下一道工序；

　　4、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并将评定结果报甲方及监理方；

　　四、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日起 个月。

　　五、在保修期内，若出现质量问题，属甲方使用不当造成的，乙方负责修复，费用由甲方承担。属设备质量及安装施工原因造成，乙方负责修复，费用自担。

　　六、乙方负责终身维修，保修期满后，甲、乙双方另签维护合同。

　　第七条施工与设计变更

　　一、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出的会议纪要，作为施工的补充依据，甲、乙双方均不得擅自修改。

　　二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工，如发生增加费用或延长工期，甲方应及时签证确认，或改变合同总价，或纳入工程结算。

　　三、如甲方改变建筑内部结构或提出设计变更，甲方应以书面形式通知设计单位作出正式变更设计，并报消防建审部门取得批准后方可转交乙方按变更后的图纸文件进行施工，如发生工期、费用的增加，按第七条第二款执行。

　　四、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、监理方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值由甲方按国家规定比例分配。

　　第八条工程验收

　　一、施工过程中隐蔽工程中间验收，乙方在自检合格后，通知甲方现场代表和工地监理参加。验收合格，甲方代表及监理方在验收记录上签字，乙方可进行下一道工序；验收不合格，乙方负责修理后重验。如甲方在接到验收通知24小时后，拒绝验收或拒绝签字，视为甲方已验收合格，乙方可进行隐蔽或下一道工序。

　　二、工程竣工后，由乙方发出竣工通知书、验收申请书，并备齐工程竣工资料一式肆份，一并提交甲方。

　　三、工程验收由甲方组织当地消防主管部门、设计单位、消防施工单位共同进行，经当地消防主管部门验收合格或视为合格后，甲方应及时办理验收签证手续。

　　四、工程竣工验收后，甲方方可使用。

　　第九条 违约责任

　　乙方的责任：

　　一、工程质量不合格，负责无偿修理或返工，造成逾期交付的，按合同总价的千分之一偿付违约金。

　　二、工程工期不符合合同约定，造成逾期竣工原因由乙方造成的，按合同总价每月千分之一偿付违约金，如造成了甲方的实际损失，承担赔偿责任。

　　甲方的责任：

　　一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

　　二、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。

　　第十条纠纷解决办法

　　合同在执行过程中如发生争议，由当事人双方及时协商解决。协商不成，属工程质量问题由当地消防主管部门仲裁，商务纠纷由工程所在地仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

　　第十一条 不可抗力

　　一、如发生不可抗力事件，不能履行本合同，完成本合同的时间可根据事件发生的时间长短延期进行。

　　二、受不可抗力影响的一方，应在不可抗力发生后7天内，尽快以电传或电报的方式通知其他各方，并用挂号信邮寄由相关的主管当局签发的证书，以便其他各方审查、确认。

　　三、受不可抗力影响的一方，应尽快以电传或电报的方式告知其他各方，并用航空挂号信确认不可抗力事件的终止或消除。

　　四、如果不可抗力的影响持续超过1个月，一方应与其他各方取得联系，以便解决进一步履行合同的问题。如果不可抗力的影响持续超过3个月，任何一方都有权终止全部或部分合同。

　　第十二条 侵权责任

　　一、乙方保证，本合同系统和合同技术所涉及项的专利、著作权、注册商标或其他任何知识产权在转让于甲方前后均无任何瑕疵。

　　二、甲方因正常使用合同系统或合同技术而造成对第三方的专利、著作权、注册商标或其他任何知识产权的侵权，从而导致被采取行动或索赔，乙方应承担所有知识产权瑕疵造成的责任，并赔偿由此而造成的一切损失，同时乙方将及时采取以下措施：

　　1、为甲方及其客户争得按当前方式继续使用系统的权利；

　　2、免费替换或修改系统以使其不再导致任何侵权，同时保证替换或修改过的系统至少应保持与原系统相当的功能；

　　3、平息纠纷或为因甲方继续使用系统导致的进一步索赔及诉讼进行辩护；

　　4、如果此类补救不合理或不经济，甲方可要求返还系统，并可要求乙方退还给甲方购买款。但由此给甲方造成的损失，甲方有进行索赔的权利。

　　第十三条 税金

　　赋税应根据中华人民共和国法律由被征税方支付。

　　第十四条 附则

　　一、双方确认的合同附件 份，为合同组成部分，与合同具有同等法律效力。

　　二、本合同一式4份，其中正本2份，副本2份，甲方持正本1份，副本1份，乙方持正本1份，副本1份，并经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。本合同有效期至双方合格履行完合同规定的责任义务，结清合同款项后自动终止。

　　三、本合同签订后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为合同的补充合同。

　　第十五条 乙方的银行名称和帐号

　　开户银行名称：

　　帐号：

　　甲方：

　　乙方：

　　法人代表或授权代表：

　　法人代表或授权代表：

　　__年__月__日

　　__年__月__日

有关安装承包合同集锦 篇6

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　第一条 工程项目

　　一、工程名称：__________

　　二、工程地点：__________

　　三、工程项目批准单位：________________

　　批准文号__________(指此工程立项有权批准机关的文号)

　　项目主管单位：____________________

　　四、承包范围和内容：(详见工程项目一览表);工程建筑面积___(平方 米);其它：________

　　五、工程造价：______(万元)，其中土建：_________(万 元)，安装：____(万元)。

　　第二条 施工准备

　　一、发包方：

　　1._月_日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。

　　2._月_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。

　　3.本合同签订后__天内提交建筑许可证。

　　4.合同签订后__天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_份，施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)___份。

　　5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内提供会审纪要和修改施工图__份。

　　二、承包方：

　　1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

　　2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

　　3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)，用水、用电计划，送发包方。

　　第三条 工程期限

　　一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为___天(日历天)，自__年_月_日开工至__年_月_日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。

　　二、开工前__天，承包方向发包方发出开工通知书。

　　三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　1.按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;

　　2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;

　　3.不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

　　4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;

　　5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

　　6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

　　7.人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　第四条 工程质量

　　一、本工程质量经双方研究要求达到：________________

　　二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。

　　三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;

　　2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程;

　　3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;

　　4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;;

　　5.承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施;

　　6.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

　　一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);

　　二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;

　　三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。

　　四、本工程材料和设备差价的处理办法：_______________

　　第六条 工程价款的支付与结算

　　工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。

　　一、本合同签订后__日内，发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的 %备料款，计人民币__万元;临时设施费，按土建工程合同总造价的__%计人民币__万元，安装工程按人工费的__%计人民币__万元;材料设备差价__万元，分__次支付，每次支付时间、金额_______

　　二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在__日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的__%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。

　　三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。

　　四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之__的违约金。

　　五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。

　　六、本合同造价结算方式：____________________

　　七、承包方在单项工程竣工验收后__天内，将竣工结算文件送交发包方和经办行审查，发包方在接到结算文件__天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办行审定后拨款。

　　第七条 施工与设计变更

　　一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的'有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。

　　二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责，并调整合同造价。

　　三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。

　　四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。

　　第八条 工程验收

　　一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

　　二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。

　　三、工程竣工验收后，方包方方可使用。

　　在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。

　　第九条 违约责任

　　承包方的责任：

　　一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

　　二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

　　发包方的责任：

　　一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

　　二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

　　四、承包方验收通知书送达________日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。

　　五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

　　第十条 纠纷解决办法

　　任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第( )项方式解决：

　　一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;

　　二、向人民法院起诉。

　　第十一条 附 则

　　一、本合同一式__份，合同附件__份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。

　　二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴( 公)证的，自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

　　三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

有关安装承包合同集锦 篇7

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　为全面履行公司与建设单位签订的建设工程施工合同，乙方自愿纳入甲方工程队编制，接受甲方统一管理，履行合同职责。经双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

　　第一条 工程名称、范围、内容和方式

　　工程名称：8万吨/年差别化粘胶短纤维项目界内室外地上综合管线安装工程; 工程地点：河北省唐山市南堡经济开发区; 工程承包范围：本工程图纸内管道安装工程。 工程承包方式：按甲方中标的预算定额直接费进行承包。

　　工程承包内容和条件：

　　工程的承包内容包括：8万吨项目界内室外地上综合管线安装工程的管道安装的一切工序。

　　条件：

　　1、本工程图纸范围内的管道安装的一切工序均由乙方负责。

　　2、管道除锈、刷漆、保温及外层保护由甲方负责。

　　3、乙方按照工程结算金额给甲方开具发票。

　　4、水电费由乙方负责。

　　5、甲方提供宿舍及食堂房间，费用由乙方负责。

　　6、乙方应为全部施工人员办理人身保险，如甲方统一办理，在最终结算时甲方按一定比例分摊给乙方。

　　7、乙方必须按甲方要求统一服装和安全帽，乙方统一在甲方库房领取，费用甲方按原价收取。

　　8、乙方施工进度、质量、安全等如不能满足业主、监理和甲方要求，甲方可对乙方承包范围内工作内容随时进行调整，乙方必须无条件服从，并全力配合甲方工作。如调整后乙方仍不能满足业主、监理、甲方的要求，甲方有权清退乙方，由此造成的`一切损失均由乙方承担。

　　第二条 工期

　　开工日期： 20xx 年 月 日;

　　竣工日期： 20xx 年 月 日;

　　总工期日历天数暂定： 30 天。

　　实际施工工期按照业主和甲方施工进度计划执行。

　　第三条 合同价格及工程量签认约定

　　1、 本工程图纸范围内的管道安装金额最终以实际发生量按照河北省20xx安装消耗量定额计取直接费合计为准。

　　2、工程量按施工图纸以施工现场实际完成工作量进行计量。

　　第四条 工程款支付程序及最终结算约定

　　1、施工进度款的支付时间和支付比例及方法按业主对甲方的总合同及现场拔付情况进行办理，每月月底由甲方对乙方进行验工计价，按完成量的65%支付进度款。

　　2、在办理末次计价时，乙方必须提供债务(包括民工工资、材料款)已全部清偿完毕的证明，方能办理。

　　3、最终结算待乙方完成图纸约定工作量以后，业主、监理、质监站验收合格后结算至尾款的95%，剩余5%质保期一年以后一个月之内结清。

　　第五条 工程质量及保修

　　1、施工质量标准：达到国家施工质量验收合格标准。

　　2、乙方应严格按照施工图纸、标准规范及技术交底施工，因乙方原因发生的施工质量问题所造成的返修、返工，损失费由乙方承担，工期不予顺延，甲方不承担任何责任和费用。返修、返工后仍达不到质量标准，甲方可委托其它单位或人员施工，施工费用将从乙方工程款中扣除，并由乙方承担违约责任。

　　第六条 安全协议

　　1、施工中因乙方原因造成的一切安全事故均由乙方承担，甲方不承担任何责任和费用，情节严重、影响较大者，甲方有权更换施工队伍，造成的经济损失，全部由乙方承担。

　　2、具体安全事项见《安全生产协议书》。

　　第七条 其它条款

　　本合同未尽事宜，按甲方与业主的总合同和中铁十八局集团建筑安装工程有限公司合同管理之内部承包合同(二)文本执行。

　　第八条 合同份数

　　本合同正本贰份，副本贰份，由甲乙双方各执壹份正本，复本由甲方持有，正副本具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

有关安装承包合同集锦 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，现就“托斯卡纳小镇”工地主入口以东围墙广告牌钢架制作、安装事宜达成如下一致协议。

　　1.工程内容：广告牌钢架(不含基础及预埋件)制作、安装(附施工图)，广告牌面积以实际面积计算。

　　2.工程地点：临泉东路与桥头集路交口，详见施工图附件。

　　3. 承包方式：乙方包工包料 。

　　4.合同总价款确定：按广告牌实际面积，以220元/平方米计算的价款+设计变更材料调整部分。

　　5. 工期：贰拾天。开工日期为本合同签订日期，如遇不可抗力或甲方原因停工，工期顺延。

　　6. 施工用电及现场材料管理：甲方承担电费，协助乙方选好材料堆放场地。工程验收交付之前由乙方负责材料看管。

　　7. 乙方按甲方确认的施工图施工，如须修改，乙方要经甲方确定，方可施工。

　　8.乙方负责按质按量完成合同约定的项目，如广告牌不能正常使用，经鉴定属于材料质量或乙方安装不当导致的，由乙方负责直接损失(出现不可抗拒的自然灾害除外)。

　　9.工程验收：以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程质量达不到验收标准，甲方有权拒付工程款。

　　10. 如乙方竣工后书面通知甲方进行验收，甲方在收到通知7日内未验收工程，视为验收通过。

　　11. 保修期：以验收合格后开始计算保修期，保修期一年(不含油漆)。

　　12.付款方式：本合同付款采用转账方式，乙方提供银行账号。

　　13.付款：本合同签订之日起7日之内，乙方完成8米高广告牌安装，甲方付本合同总价(暂按图纸面积和单价220元/每平米计算，不含设计变更及材料调整)的30%。工程办理决算后一个月内甲方支付至本合同决算价的95%(扣除前期支付的30%部分)，乙方应提供合同决算价对应金额的建安发票。余款5%作为质保金，至保修期满后一个月内支付。

　　14. 因乙方原因未能按时完成本工程制作、安装，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价的3‰作为违约金。

　　15.甲方未能按合同付款，每逾期一日，甲方应向乙方支付1‰。

　　16.乙方应保证工程质量，结构牢固，抗风力等指标达到六级抗风标准。

　　17. 如属甲方因中途停工，拆除等，乙方不退还甲方已支付款项，并有权就施工情况要求甲方继续支付已完部分或全部的材料费及制作费。

　　18.未经乙方允许，距广告牌基础5米内严禁开挖作业，因此造成的质量问题，乙方不承担任何责任。

　　以下是双方协商确定的补充条款，和本合同正式条款具有同样的法律效力：

　　1.若本工程出现劳资纠纷、工伤事故，均由乙方负全部责任并承担一切损失。

　　2.乙方现场施工负责人必须24小时保持联系通畅，否则，本合同有效期内每次联系不到罚款人民币贰仟元整，从工程款中扣除。

　　3.本合同自签订日生效，之前甲乙双方就本工程签订的所有合同同时废止。

　　甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

　　签字 ： 签字：

　　开户行： 开户行：

　　账号： 账号：

有关安装承包合同集锦 篇9

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，同时为了体现公平、公正、自愿、互利的原则，确保工程顺利完成，进一步明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商达成意见一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、分包工作期限：

　　开工日期： 年 月 日

　　完工日期：日

　　4、结构类型：

　　5、承包范围：室内给排水(包括雨水、空调冷凝水、压力排水)，采暖干管及分水器以内的管道安装，强电电气，消防、智能弱电预埋及管盒安装，设计变更、签证单的工作内容，安装工程需要的孔洞预留(包括消防工程)，图纸中所有的水、暖、电一切工作内容。

　　二、承包方式：

　　1、承包方式：

　　2、承包单价及计算标准：

　　① 按照国家规定的建筑标准计算建筑面积平米包干： 元/㎡。

　　② 项目现场用工： 130.00 元/工日，无法执行工程量的采用估工或定价办法执行。

　　③ 施工图纸内的设计变更、技术核定单、现场签证增减不作单价调整。

　　④ 进度计算：电气安装 元/㎡(其中预埋 元/㎡)。采暖安装 元/

　　㎡。给排水安装 元/

有关安装承包合同集锦相关文章：