建筑施工配合施工合同

建筑施工配合施工合同（精选30篇）

建筑施工配合施工合同 篇1

　　发包方：___________________(以下简称甲方)

　　承包方：___________________(以下简称乙方)

　　执照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，就乙方配合甲方所属项目施工事宜进行协商，经双方协商一致同意签订以下天涯啊合同条款保证信守执行。

　　工程地点：__________

　　一、承包范围：

　　第一条 甲方同意将____三期___商住楼及地下车库模板工程以包工的方式向乙方发包，并委托乙方负责施工，乙方同意于_____年_____月_____日组织适合工程施工需要的施工人员_____人进场施工。

　　第二条 质量要求：按国家现行有关规范施工。

　　第三条 乙方承包施工项目的具体的工作内容及项目要求如下：

　　本工程的所有___模板___工程。其工作内容：

　　1.本工程基础及主体结构所有梁、板、柱、墙、楼梯等模板的制安、转运、起吊。

　　2.二次结构部分构造柱、挑窗板、栏板、圈梁、阳台线脚、门窗洞口过梁、烟道烟口、管道井口、二次封堵、楼梯栏杆线脚、墙压顶等模板制作安装。

　　3.所有设计要求预留洞口模板制作安装。

　　4.模板拆除以及出场前的整理、归类。(包括钢管，扣件的分类归堆，整体零散模板的分类归零，模板上钢钉的拔除、刷脱模剂、配模、模板拆除及归类堆放等)

　　5.进场材料的下卸及归类。

　　6.跑模、涨模、部分砼的修整，跑模严重，每平方处罚币50-80元并自行修平。

　　7.圆钉、铁丝、模板制作所需机械及小型工具等，由乙方自理。

　　8.工期及质量标准：按甲方形象进度安排的工期目标执行。质量达到甲方制定标准，如乙方在施工中出现质量问题，由乙方承担返工的材料、人工损失费，甲方在结算中扣除，卡子、螺帽的损耗按5%，超出其损耗的按甲方在市场上的进行扣除。

　　二、施工项目的结算与支付

　　第四条 乙方施工的所有项目的结算，全部以包干单价实行结算，具体计算为：包干单价(含所有包干内容)乘以乙方完成的模板接触面积(建筑面积数量为计量单位)，作为乙方结算金额的依据。

　　第五条 甲乙双方协商确定，乙方具体包干单价及包干单价中含的具体包干内容如下：

　　1.乙方具体包干单价定为：

　　1)、乙方具体单价包干，按完成的模板接触面积：非标层及地下室_____元，标准层____元，一次性包干，不计其它任何费用。

　　2)、施工过程中如发生工程量变更无论增加(或减少)，在5000元以内，其费用不予调整，超出按合同定价结算。

　　第六条 乙方包干单价结算时，乙方承包范围内不得结算计时工，乙方未完成单价包干内容而甲方委派其他人员完成所发生的计时工，在乙方结算总额中扣除。

　　第七条 正负零以下每月按进度的40%付款，正负零以上每月按照实际完成的实物工程量_60_%预结，进度款项支付后，乙方不得拖欠农民工工资款，如因此出现的上级部门对项目的处罚及罚款，所有损失均由乙方承担;结构完工付至总价的85%(由项目部配合发放工资，保证工资到工人手中);下余部分作为乙方工程保证金，待工程项目全部完工验收达到合格标准时一次性结算。

　　第八条 乙方办理完结算后必须向甲方出据相关结算凭证，甲方通过银行转帐、按甲方在建设单位实际收到的资金比例向乙方付款。

　　三、甲、乙双方责任

　　1.提供乙方施工所需要的工程施工图及施工说明，对施工图中及施工过程中的疑难问题进行指导与解释。

　　2.开工前，甲方项目工程管理班子对工程进度、工艺质量、安全、文明施工等要求对乙方进行全面技术交底，并按国家工程质量验收标准安全技术规范进行检查。

　　3.做好施工前的准备工作，负责施工现场的水通、电通、电通。

　　4.甲方为乙方生活、住宿提供方便。

　　第九条 乙方责任

　　1.按期组织施工人员进场、落实现场负责人、随时主动配合甲方工作，确保达到合同工期，质量要求，做到工完料净场清。

　　2.负责乙方进入现场人员管理，落实安全管理负责人，做到遵纪守法，维护施工现场机械、机具及安全防护措施，严格按安全生产操作规程，不得违章操作，冒险作业。

　　3.服从甲方现场管理人员的管理，配备质检人员进行自检，确保质量达到优质标准，若质量达不到施工验收标准时应及时补救或返工。

　　4.乙方施工操作人工员做到各种证件齐全，为甲方办理有关手续提供方便。

　　5.乙方施工人员的安全生产、文明施工、质量、工程进度其中一项，不能达到甲方要求，甲方有权终止合同或劝其自行退场，属乙方原因自行退场，甲方按乙方完成的实际工程蝗50%结帐，并赔偿甲方一切经济损失。

　　6.乙方承世人合同签订之日，乙方各给甲方预付质量保证金3000元，此款在结构封顶时或工程竣工验收，经监理和质检站验收其质量达到规范要求，退还保质金。

　　四、安全生产及文明施工

　　第十条 为加强对所秘史施工人员的安全教育与培训，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，与每个职工都要有安全交底并签定安全合同。凡参加本工程的每个职工必须购买五十元以下人身安全保险。安全管理要落实专人负责，认真执行国家、省市及公司的各项安全生产管理现场，督促进场施工人员搞好安全生产。

　　第十一条 年龄不满十六周岁，身份来历不明的人员、家属、小孩以及身体有严重缺陷人员等，均不得使用和进入施工现场，若乙方擅自将这些人员带入现场所造成的安全事故及后果，由乙方负完全责任。

　　第十二条 乙方人员进入现场施工作业，必须执行安全生产“十五”不准及安全生产条例，必须戴安全帽，高空作业必须系好安全带，不得穿拖鞋或赤膊作业，严禁违章指挥和违章操作，乙方现场领导和安全负责人每天早晨开工前和施工作业中必须对本队当天施工作业区内的安全设施及安全隐患情况进行检查，发现无安全防护设施和安全防护不齐全的部位时，均不得强行施工，一定有要及时报告甲方现场负责人，待安全防护设施整改合格后方可进行作业，否则，由此而发生的一切伤亡事故，由乙方自行承担一切责任经济损失。

　　第十三条 乙方使用公司机械设备，必须报甲方现场负责人同意，签订安全使用协议，须专业培训持证止岗方可操作，否则，一律不准使用，违者发生发生事故的一切经济损失由乙方负责。乙方作业人员如偷盗扣件等，每发现一次对乙方将处500元罚款。

　　第十四条 乙方人员严禁擅自拆卸和解动现场内安全设施，严禁乱搭乱接施工用电及生活用电发，电线电路发生故障必须报告现场专业电工修理，严禁使用电炉，锯条等非生活照明及电器(违者一次由甲方处罚200-300元)若因此发生一切安全事故均由乙方负责。

　　第十五条 乙方人员发生伤亡事故时，双方应尽力施救，同时保护好现场，以便有关部门勘察鉴定，伤亡事故定性后，属乙方责任或乙方工人违章操作发生的事故，由乙方自行按国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿，甲方不负责经济和法律责任，属于非乙方责任而造成的伤亡事故，由甲方对责任方追究其责任及经济补偿。督促责任方按照国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿，但具休善后工作乙方必须负责安排处理完毕，甲方不直接对乙方工人及家属

　　五、奖罚规定

　　第十六条 甲乙双方在施工过程中，根据生产环节的需要另行协商签订的其他协议及奖罚规定属本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　第十七条 乙方进场施工必须高度重视施工质量，严格每道工序的施工质量，乙方每道工序完工后必须经甲方质检员，检查验收签字认可，认定确定达到优质标准后方可转入下道工序施工。乙方承包的工程项目在正式开工前均必须按甲方技术交底先做好样板，样板验收达到优质标准后方可组织施工，否则，造成质量返工等一切经济损失由乙方全额赔偿。

　　第十八条 属于乙方施工质量原因而造成工程返工或导致甲方发生二次补救的经济损失，材料费及人工、机械全部费用由乙方全部承担，甲方在其工程款结算中扣除。

　　第十九条 乙方在施工现场，出现打架闹事等不良现象，由甲方对承包人处5000元罚款，情节严重的送公安机关处理。

　　六、双方约定的其他有关事项

　　第二十条 乙方进场前，必须按信阳市有关规定到市建管部门、市工商部门、市社会劳动力管理部门办理登记事项，其各种费用由乙方自理。

　　第二十一条 乙方进入甲方现场的施工人员均必须保证来历清楚(首先到甲方登记造册)行为可靠，证件不全不得留用，并承担不可推卸的责任，若因乙方人员违反甲方管理制度而造成的一切经济刑事责任及损失，均由乙方承担。

　　第二十二条 由于施工现场条件所限，临时设施共量有限，因此凡乙方带家属的员工一律到外面租房居住。由于施工生活区电力供给不足，为便于施工现场的安全管理，乙方施工人员不得在现场做饭，违者发现一次，罚款伍佰元整。

　　第二十三条 乙方在施工中基有乱锯模板、木方，每次按200-500元进行罚款，在施工中确实有部分模板、木方需要锯，必须通过现场管理人员的同意。

　　第二十四条 甲方技术部门通过检查，提出的问题应及时整改，第二次检查仍不合格(或不改正)，每个问题罚款100元。

　　七、违约责任

　　第二十五条 本合同经甲、乙方签字后即具有法律效力，双方均应保证信守执行，违约方应承担守约方一切经济损失并负法律责任。

　　八、附则

　　本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，本合同未尽事宜，双方另外协商签定补充合同，本合同各条款履行完成后自行终止。

　　甲方：______________________

　　代表：______________________

　　乙方：______________________

　　代表：______________________

　　身份证复印件：______________

　　联系方式：__________________

　　签订日期：____年____月____日

建筑施工配合施工合同 篇2

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：甘肃园保温材料工程有限公司

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其有关其它法律、法规的规定，结合保温节能工程施工的特点，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在协商一致的基础上，为明确双方的权利、义务，达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：本工程采用包报建、包税金、包施工、包工包料、包安全、包文明施工及验收通过。乙方按甲方确认的施工图及材料明细表，保质保量地承包本工程。

　　第二条工程范围及采用的产品品种、技术规格

　　甲方提供施工图纸范围内及甲方现场指定的外墙外保温工程。外墙保温板为，规格为，涂料为乳胶漆，乳胶漆颜色以业主方确认的色卡颜色为准，腻子采用外墙柔性腻子(所有设备自带、如吊篮等)，商铺为A级防火材料(水泥发泡板)、防火隔离带为A级防火材料(水泥发泡板)，质量等级：合格。

　　第三条工期

　　1、本工程自年月日开始，于年月日止，有效工期天，以甲方或监理工程开工通知日期为准;工程开工3天前乙方应根据双方约定的工期等提出确实可行的总工期控制计划报总甲方审批,并按计划严格实施。

　　2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延：

　　(1)因甲方未按时交出场地、提供现场施工用水、用电接驳点，甲方变更设计而影响到工程项目进度的;

　　(2)不可抗力因素。

　　第四条施工工艺、材料清单

　　1、外保温施工工艺

　　基面检查或处理→工具准备→阴阳角、门窗旁挂线→基层墙体湿润→用2～3㎝厚水泥砂浆找平→配制聚合物粘结砂浆，挑选挤塑聚苯板→粘贴挤塑聚苯板→挤塑聚苯板塞缝，打磨、找平墙面→锚栓固定安装→配制聚合物抺面砂浆→挤塑板面抺聚合物砂浆，门窗洞口处理→粘贴玻纤网，面层抺聚合物砂浆→外饰面，外墙瓷砖处挂钢丝网片，面层抺聚合物砂浆。

　　2、外墙涂料施工工艺

　　基层处理→腻子满刮找平两遍→打磨→外墙抗碱底漆一遍→外墙乳胶漆面涂刷两遍→检查验收。

　　第五条质量要求

　　1、本工程的外墙保温工程必须符合国家现行相关规范、行业标准及设计图纸要求的规定，一次性验收合格。

　　2、乙方必须建立完善的质量管理负责制，施工质量以甲方，监理单位、和质量监督站验收合格为准。如由于乙方原因，达不到质量要求的，由此发生的返工，重新施工等一切费用由乙方承担，并承担一切质量后果和经济损失。

　　3、外墙必须平整、坚实、无粉化、起皮裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必须做到工完场清。

　　4、乙方所使用的材料必须符合合同约定，所有进场材料应具有产品合格证及品牌证明并经甲方验收通过。若提供的材料不满足要求，乙方应无条件退换、返工，由此给甲方造成的损失由乙方负责。

　　5、乙方在施工过程中必须遵循外墙外保温施工工艺，在甲方验收合格后，方可进行下道工序施工。

　　6、乙方应认真按照国家规范、行业标准、设计图纸要求及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表的检查，并为检查验收提供便利条件。工程完工后，乙方应提供有关工程验收资料。

　　第六条工程价款及付款方式

　　1、外墙外保温及涂料层每平方米综合单位为元，预计施工总面积约为平方米，工程预算总造价为元。(具体工程结算以实际面积为准，所有线条不再单独结算。工程价款中含施工单位配合费、水电费、垂直运输费及税金。)

　　2、付款方式为合同签定后，乙方进驻施工现场，甲方支付预算工程总造价的20%给乙方作预付款，乙方主要设备及部分材料进场，并开始施工后，乙方根据甲方要求按月将该月完成进度工程量呈报甲方，经甲方审核确认后按月进度的70%付款(包含已付预付款)。合同工程全部完工后支付全部已完工程量总价款的80%。公司参考用

　　3、进度款与质量挂钩，工程质量达不到验收规范或双方所签合同规定的标准要求，甲方有权暂缓支付该部分工程款。

　　4、工程竣工验收达到要求的质量等级,并将完整的工程资料移交相关单位且竣工结算完毕后支付至竣工结算价款的95%，余款作为保修金。在保修期届满10个工作日内甲方会同监理组织复检并办理保修终结手续，甲方按合同约定扣除质保期间应由乙方支付的各项款项和违约金后向乙方结清。

　　5、甲方付款给乙方时，乙方须先提供工程所在地区有效的等值发票。

　　6、乙方承诺已考虑了一切风险因素系数(包括施工期间各类建材市场风险和国家政策性调整风险)，并已计入总报价，今后不作调整。除甲方提出的设计变更外，不得以任何理由要求增加造价。

　　第七条保修期

　　1、保修期为年，自乙方通过甲方验收合格之日起计。

　　2、保修期内非因不可抗力或甲方人为发生的损坏，均由乙方无偿更换。

　　3、保修期内，乙方必须及时处理甲方提出的质量问题。凡因乙方施工造成的质量问题，乙方应于接到甲方通知3天内，无条件予以维修。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保修金内扣除，超出保修金的部分，甲方有权向乙方追偿。

　　第八条工程代表

　　1、甲方指定为本工程负责人，负责与乙方就本工程所涉及的所有事项进行沟通和联络。

　　2、乙方指定为本工程负责人，负责与甲方就本工程所涉及的所有事项进行沟通和联络，参加甲方、监理单位为本工程召集的会议，并负责签收与本工程有关的所有书面材料。如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

　　第九条双方权利、义务

　　(一)甲方权利、义务

　　1、甲方将全过程、全方位地对乙方供货的质量、进度、文明施工等进行管理和监督，对乙方质量、进度、安全等不能满足甲方要求的，甲方有权责令其退场，终止合同，由此造成的一切后果，均由乙方自负。

　　2、向乙方提供施工场地，并提供现场施工用水、用电便利，水电费由乙方承担。

　　3、提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。

　　4、对工程进度、工程质量进行监督检查，参加材料报验、样板验收、组织工程的初验，接乙方书面竣工验收通知组织竣工验收。

　　5、接乙方提供工程进度报表后及时审批并确认工程施工进度，并按合同约定支付合同款项。

　　(二)乙方权利、义务

　　1、乙方应按照甲方、监督单位的要求和相应的国家施工规范及外墙施工工艺施工。乙方根据甲方的施工进度合理安排施工，服从项目管理，不得以任何理由拖延工期。

　　2、工程项目开工应提前3个工作日将完整的施工方案、开工报告、工程主要负责人名单报甲方确认、备案，如乙方更换工程主要负责人，应事先征得甲方的书面同意。

　　3、乙方材料进场前，须提前3个工作日书面通知甲方，进场时经双方共同验收并作书面记录。

　　4、严格执行国家主管部门有关安全、文明施工、消防、环保等规定，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题(含对他人或自身员工人身伤害、财产损失)，责任由乙方自行承担。

　　5、工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

　　6、乙方施工时应做好对工程成品或半成品的保护并承担相关费用。如发生污染、损坏，乙方自行负责清理维护;

　　7、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失

　　8、乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责，由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

　　第十条违约责任

　　1、协议任何一方不能全面履行职责均属违约。违约造成的经济损失由违约方承担责任，违约造成工期延误责任分担原则为：甲方违约工期适当顺延，乙方违约工期不得顺延。

　　2、若乙方全面实际履行合同义务而甲方逾期付款的，每逾期一日，按应未付款同期银行存款利率向乙方支付违约金。

　　3、乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收或逾期取得甲方验收合格证明的，每逾期一日，按工程预算总价款的千分之五向甲方支付违约金。逾期超过10日，甲方有权解除合同，乙方除应支付上述违约金外，还应按工程预算总价款的20%向甲方支付违约金。

　　4、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工、怠工、取闹，否则视为违约，非上述原因连续停工两个工作日以上的，或一月累计停工8小时的甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的10%作为违约金，造成甲方工期延误或或造成甲方其他损失的，乙方应予赔偿。

　　5、乙方施工质量达不到图纸和规范的要求，乙方应无条件返工，由此造成的工料损失由乙方承担。还应向甲方支付合同价款10%的违约金。

　　6、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿，由此造成的甲方的损失，由乙方负责全部赔偿。

　　7、甲方依据本合同约定行使解除权的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工。

　　8、乙方不按时进场开工，在甲方书面通知送达后的3日内仍不进场施工的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的10%作为违约金，造成甲方工期延误或或造成甲方其它损失的，乙方应予赔偿。

　　9、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的20%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

　　10、乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

　　第十一条其它

　　1、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，协商不成由甲方所在地法院裁决。

　　2、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，本合同自双方签字、盖章之日起生效。本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人法定代表人

建筑施工配合施工合同 篇3

　　委托方：_______________________________________________（以下简称甲方）

　　承揽方：_______________________________________________（以下简称乙方）

　　经友好协商，本着相互尊重原则，甲方委托乙方进行建筑施工，为明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经双方协商一致，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。

　　一、主要要求：

　　（一）工程项目名称：______________________________________________

　　（二）承揽施工内容：____________________________________________

　　（三）施工地点：_____________________________________________________

　　（四）楼层高度：一层_______米，二层_______米，三层_______米，四层_______米，五层_______米

　　（五）预算总造价：__________________________________________________

　　（六）技术资料及图纸提供方法：_______________________________________

　　二、施工时间：

　　本合同内容从____年____月____日起执行，到楼层盖顶施工完成后结束。

　　三、付款方式：

　　四、施工、拆除与设计变更：

　　1、乙方根据甲方提供的图纸和要求组织施工。

　　2、施工过程中甲方应积极配合乙方现场的协调工作。

　　3、施工过程中，如因甲方的原因造成的停工，停工期间甲方应承担乙方施工人员的生活费和误工费。

　　4、施工图纸发生技术变更应及时将变更后的图纸交付乙方，如因变更图纸交付滞后产生的返工、料损等费用，应由甲方承担。

　　五、工程交验与保修：

　　1、乙方在工程结束后通知甲方两天内验收。如逾期不验收，甲方使用的，则乙方做验收合格通过。

　　2、验收时，如发现甲方责任而造成的质量问题，提出返工或补修意见时，乙方应收取相应人工费、材料费等实际发生的费用。如乙方造成质量问题，则由乙方免费处理。

　　六、工程负责人：

　　甲方委派x为驻现场负责人，并与乙方委派x的为现场负责人，共同履行本合同的各项规定。

　　七、特别说明：

　　该项目现场如需要用电源应安排在安全距离范围内，并做好绝缘处理。现场安装定位及其他涉及安装需要协调之事由甲方解决。

　　八、其他条款：

　　1、委托方在审定承办涉及内容时，请仔细审核项目中的每一细节内容，审定后签字或认可说明，经确认后发生差错，由委托方承担所有责任及全部内容。

　　2、合同签定后，如有单方面违约，全部责任将由违约方承担。任何一方

　　九、争议解决：

　　本合同执行中，如发生争议，双方应尽力协商解决，如协商不成，任何一方都可向有管辖权的仲裁机构，进行仲裁或向法院提起申诉。

　　1、合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。

　　2、本合同一式肆份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：

　　联系电话：

　　业务代表：

　　地址：

　　乙方：

　　地址：

　　联系电话：

　　业务代表：

　　签订日期：

建筑施工配合施工合同 篇4

　　为了维护首都社会治安和企业内部的治安秩序(工作、生产、生活)，加强企业内部治安管理，根据市政府及上级有关部门的规定和精神，北京住总第二开发建设有限公司朝阳新城工程第一项目经理部(甲方)与北京军交保得建筑工程有限公司(乙方)签订本协议书，望共同遵守。

　　1、遵守国家施工及验收规范以及有关季节施工的规定。各种施工机械操作员必须持证上岗，严禁酒后作业及疲劳作业。

　　2、进场前须检查各施工机械的运转情况。各类电器设备必须带保护装置，防止漏电、触电事故。配电线路按规定架设，配电箱要安装合理，符合规定。机械设备要专人管理，定期检修，不得带故障运行。电、气焊操作人员要持证上岗。非机电人员或司机严禁擅自动用机电设备。

　　3、施工中如发现有文物或古墓等，应妥善保护，并应立即报请当地有关部门处理后，方可继续施工。如发现有测量用的永久性标桩或地质、地震部门设置的长期观测点等，应加以保护。在敷设地上或地下管道、电缆的地段进行土方施工时，应事先取得甲方及有关管理部门的书面同意，施工中应采取措施，以防损坏管线。

　　4、尽量选择噪声低、振动小、公害小的施工方法，减小对现场周围居民的干扰。

　　5、作业人员要经过培训，掌握施工技术要点和基本技能，重要工序由熟练作业人员承担。

　　6、熟悉基坑周围环境，其中包括：影响范围内建(构)筑物的状况;基坑周边各类地下设施(管线、管道)的分布状况;场地周围和邻近地区地表水汇流、排泻情况及地下水管渗漏情况。

　　7、明确质量标准、工艺流程和安全要求。

　　8、服从甲方管理人员的管理。

　　9、现场文明施工要求

　　(1) 材料堆放整齐，不同规格的材料分开堆放，界限清楚。

　　(2) 施工机械放置合理、有序。

　　(3) 施工区同生活区须隔离。划分责任区，分片包干到人。

　　(4) 及时清理现场内的杂物，不得乱堆乱放，不得随地便溺。

　　10、施工前对施工人员要做好安全培训，严格执行安全操作规程，杜绝事故发生。

　　11、进入施工现场要配戴安全帽，作业时严禁打闹嬉戏。基槽在挖土、喷锚等工序同时作业时，要合理安排好各自作业面，施工人员要在挖掘机回转半径之外作业。全体施工人员要严格遵守现场消防、保卫、用电等有关规定。施工现场禁止吸烟。

　　12、(1) 防止噪声污染。选用噪音低的机械设备，减少噪音扰民。

　　(2) 大风天气时，对起尘材料作必要的覆盖，防止粉尘污染。

　　(3) 施工区域派人定时洒水，防止扬尘起灰。

　　(4) 生活区域的垃圾要及时清理，运至指定位置放置。

　　13、遵守北京市有关环保、安全对施工的管理规定。

　　如乙方单位和个人违反上述内容，甲方有权按有关规定对其处罚直至追究责任。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字盖章后生效。

　　甲方 乙方

　　签字(章) 签字(章)

　　_______年_______月_____日

建筑施工配合施工合同 篇5

　　发包单位：_______________ (以下简称甲方)

　　承包单位：_______________ (以下简称乙方)

　　因甲方承包的工程的需要，现将该工程部分分项承包给乙方，双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。

　　一、工程项目：_______________

　　二、工程地点：_______________

　　1、承包方式及范围：_______________

　　2、劳务大包，含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备，如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械，各种小型工具材料现场运费。临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具，配电箱，所有工人的人身意外伤害保险，特殊工种上岗证的费制。

　　3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱，粉刷工程如(内端粉刷，外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。室外______米以内的散水不包括散水以外的工程。

　　4、乙方不包括：钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆添加剂、植筋胶、防水、门商，外墙保温材料及人工费，室内外油漆涂料，地板砖，厨房瓷砖、卫生问瓷片、水电暖安装、楼梯扶手。室内外回填土方等。

　　5、甲方应负责提供水电到位，道路通畅、硬化及施工场区安全围护和住房，排除外部干扰。

　　三、合同______期处罚条款：

　　1、______年______月______日完工。

　　2、由于乙方原凶造成工期延误，甲方给予乙方每延误一天，按______元人民币的处罚，南于气候和不可抗力原因造成工期延误，工期相应顺延。属于甲方原因造成的误工、停工、资金不足、手续不全、材料供应不及时，水电安装跟不上，误工费按入场人员名单每人每天贰佰元计算。(包括塔吊、钢管、扣件、丝杆等所有租赁费由甲方承担)。

　　四、安伞生产，文明施工。

　　(一)安全生产

　　1、乙方在施工过程中，必须健全自己内部的安全保证体系、严格按照《建筑工程安全生产管理条例》等法律的要求进行施工。确保在建筑行政主管部门及甲方安全生产部门组织的安全检查中，施工现场安全生产文明施工达标，进行整改直到合格标准。

　　2、甲方对乙方承担的劳务项目做安全生产总交底，提出明确要求并监督执行，乙方应严格提供的安全生产设施、安全帽、安全带等劳动保护用品由乙方妥善保护与管理，如遗失、损坏等现象南乙方按成本价赔偿。

　　3、乙方应加强对职工遵纪守法教育，对乙方人员参与打架、斗殴、偷盗工地财物等违法违纪现象，甲方每次给予乙方伍佰元罚款，并写出书面检查，情节严重的移送当地司法部门处理。

　　五、付款方式

　　1、承包单价：不含税金按建筑面积每平方米结算。

　　2、工作范围以外用工单位：按工______元/工日;普工______元/工日。

　　3、面积计算方式：

　　(1)基础筏板按其建筑面积的______计算。

　　(2)其它层按建筑面积计算。阳台按______计算。

　　(3)有柱子的阳台按全面积计算。

　　(4)结节、屋面架等没有建筑面积的按砼方量计算。每立方米______元整。

　　(5)不增减建筑面积的工程变更，劳动报酬不予增减。

　　(6)每层楼的彩光井按全面积计算。

　　4、结算方式：

　　生栋楼乙方垫资至层完，甲方应付乙方已完成工程量的，以后主体封顶应付已完成工程量的______%，二次结构砌砖至______元，粉刷部分到层甲方付乙方______元。剩余部分验收合格后______日内甲方付乙方总工程款的______%。余款______%做保修金______年后______个工作日付清。

　　六、甲方的权利和义务。

　　1、全面负责现场的施工管理工作，制定整个工程的生产计划，资金闭幕，劳动力计划等，以确保生产的'均衡性和连续性。

　　2、向乙方提供四套图纸和技术资料样本，并对乙方进行质量、安全、技术交底，负责对乙方各项工作进行管理、监督、检查、验收。

　　3、甲方根据施工需要，及时向乙方提供工程施工中需要的各种材料，提供的材料必须保证质量。

　　4、甲方应建立现场各种管理制度，并定期检查落实情况。对违反制度的乙方人员，甲方有权进行批评教育，处罚，情节严重的清退出场。

　　5、甲方向乙方每月下达质量、工程进度、安全、技术、文明施工等指标和任务。乙方无条件接受甲方下达的指标利任务。

　　七、乙方的权利和义务

　　1、进场人员必须是年满______周岁以上，身体健康、遵纪守法、有身份证的公民，技术工人占______%以上，乙方应将进场人员名单，技能操作资格证、安全合格证、身份证复印件及时报甲方备案，乙方对备案人员过去和将来的行为负责，对未备案的人员，不得进入现场。

　　2、乙方必须是有资质的，成建制的法人企业，乙方按要求设立组织机构。

　　3、乙方必须严格遵守甲方制定的各项管理制度，乙方施工人员进入施工区域，必须服从甲方的领导。

　　4、对甲方的现场违章指挥有权拒绝执行，对甲方供应的不合格材料有权拒绝接受作用。造成的一切损失由甲方负责。

　　5、乙方负责适时提供材料计划，按月上报工程费完成情况报表。

　　八、其它

　　1、甲方与建设单位签订的《建设工程施工协议》对甲方的约束，两样适用______对乙方的约束。

　　2、签订合问时，甲、乙方必须具备以下条件：

　　(1)营业执照(未经年检或过期的执照无效)，劳务承包的资质证书。

　　(2)进场人员花名册：

　　3、乙方委派代表，负责乙方现场及住宿管理工作，施工人员如中途变动，应及时通知甲方。

　　九、违约责任：

　　甲乙双方按合同约定履行自身的权利和义务，任何一方违约须承担对方因此而造成的所有损失。

　　十、争议和纠纷处理程序

　　本合同履行过程中`发生争议或纠纷时按以下程序处理。

　　1、甲乙双方组织协商解决;

　　2、甲乙双方协商不能解决时，可通过仲裁委员会仲裁解决。

　　十一、本合同相关的《招竟标文件》、《劳务投标书》、乙方签收和各种文件及双方在合同履行过程中的结算资料均为本合同的附件，具有同等法律效力，内容如与本合同冲突的，以本合同为准。

　　十二、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，签字盖章后即可生效，合同条款履行完毕时自行终止。未尽事宜，双方协商解决，并可另行补充协议，享有本合同同等法律效力。

　　甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日_________年________月_______日

建筑施工配合施工合同 篇6

　　今天为大家介绍的是新版建筑施工合同范文示例，供各位阅读，希望能满足大家的阅读需求，看完后有所收获和启示。

　　招标编号( )

　　甲方(建设单位)：

　　乙方(施工单位)：

　　遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求，经工程项目报建和市招标办备案，甲、乙双方对本工程项目进行了商议。经甲、乙双方协商，特定协议如下。

　　一、工程项目的综合说明

　　1、名称：

　　2、地址：

　　3、规模：

　　4、结构及层数：

　　5、发包方式：

　　6、发包范围：

　　7、年 月 天

　　8、质量要求：

　　二、工程造价

　　1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为：

　　人民币： 元(大写： )

　　人民币： 元(大写： )

　　2、价格计算依据：

　　(1)标定的定额为：

　　(2)标定的取费标准：

　　(3)政策性调价文件截止日期：

　　三、材料采购供应

　　材料采购、运输、保管的责任和计价依据：

　　对材料质量的要求：

　　四、工程款支付方式

　　1、在合同签署后，开工前%作为工程付款。

　　2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。

　　3、按天津市有关文件规定，工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的 %;留 %做维修款，待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。

　　4、施工期允许调整的内容和依据：

　　五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取

　　1、施工过程三通一平由甲方负责，其费用不含在总价内。

　　2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责，其费用不含在总价内，待竣工结算时按实际发生给与调整。

　　3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明，并由乙方负责施工，其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生给予调整。

　　六、工程保修

　　本工程保修按《建设工程质量管理规定》执行。

　　七、遇有本合同未尽事宜，由甲、乙双方通过协商另订补充条款，作为本合

　　同不可分割的组成部分，且与本合同具有同等法律效力。

　　八、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，由双方协商解决;协商不成，按本合同约定的下列方法之一进行解决：

　　1、由仲裁委员会仲裁;

　　2、向 人民法院起诉。

　　以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 代表人(签字)： 代表人(签字)： 电话： 电话：

　　签约日期：

　　签约地点：

建筑施工配合施工合同 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　为确保工程质量及圆满完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定制本合同，双方必须共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1、工程结构：钢筋混泥土框架结构;

　　2、建筑面积： 平方米，最后按建筑实际面积为准，楼顶有女儿墙、隔热层。

　　第二条：承包方式

　　1、包工不包料。甲方负责采购施工所需的建筑材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、水电等。乙方负责施工，并负责所有施工用具设备;包括：斗车、料桶、模板、撑树、脚手架用材、码钉、铁钉、扎丝、及生产生活用具等。

　　2、承包价格：每平方米 元，建筑面积按每层楼外墙计算。

　　4、工程承包内容：土建工程施工。乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。包括;基础、女儿墙、墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层、内墙水泥粗粉等。

　　5、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。

　　6、在施工过程中，乙方必须听从甲方提出的意见建议，在使用材料时保证工程质量的前提下，乙方必须坚持节省，不浪费的原则。

　　第三条：工程质量

　　1、整个工程应按质、按量完成，并达到符合国家施工规范。

　　2、房屋结构按照设计图纸布局，尺寸可根据现场科学，合理放线，具体尺寸变更和钢筋更改由甲方决定并通知乙方处理，对隐蔽工程需经甲方人员验收合格后乙方方能进行下一环节施工。

　　3、钢筋工程：要求采用电渣压力焊(柱子钢筋)。

　　4、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。

　　第四条：工程工期

　　1、 从签订合同之日起计算，乙方必须在————年——月——日前完成主体工程，完工时间不能超过——天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料，应两天前向甲方提出计划，以便迅速筹备。

　　2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因工期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。

　　第五条：施工费结算方式

　　1、 合同签定后，甲方购买材料，乙方积极组织施工人员进行施工，工程完工经验收合格后甲方支付工程款的70%给乙方。

　　2、 剩余工程款的30%做为工程质量保证金，保修期为一年，无质量问题，到期一次性付清质量保证金，保修期内如有房屋漏水，墙体裂缝，等施工问题，乙方接到甲方房屋质量问题，乙方应迅速及时地进行处理，直到甲方满意，否则甲方另请人处理，工时及材料从保证金中扣除。

　　2、甲、乙双方必须共同遵守以上约定的付款方式。

　　第六条：安全生产及其它

　　1、 在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用电，用水安全，佩带安全帽，高空作业必须系好安全带，并做好周边安全防护措施。做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生病、伤、亡等一切安全事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。

　　2、双方责任：甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。

　　3、其他未尽事宜双方协商解决。

　　4、本合同经甲乙双方签字或盖章后生效。

　　5、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(签字或盖章): 乙方(签字或盖章):

　　年 月 日 年 月 日

建筑施工配合施工合同 篇8

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　本着平等、自愿、公平、公正的原则，经甲、乙双方共同协商一致，甲方自愿将位于建筑工程承包给乙方施工，特订立本合同如下：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包工程内容：除本工程所需的商砼及钢材两项材料由甲方自行采购至工地外，其余所有本工程施工图中包含的内容由乙方包工、包料、包质量、包安全、包卫生承包施工。(但甲方采购的商砼及钢材质量由甲方负责)。

　　四、工程造价：本工程建筑面积共计平方米单价元，工程总造价。

　　五、付款方式：甲方按工程进度，在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程进度款，余款在本工程全面竣工并做好卫生清理后，再经甲方验收合格后，(除扣留2%的工程质保金外)一次性结清，保修期满后，退还质保金。

　　六、甲、乙双方的权利和义务：甲方有权监督乙方的工程质量并负责工地上与周边的一切协调工作。本工程在施工合同签订后，本工程的工伤保险由乙方自行购买，在施工期间，乙方必须做到安全文明施工，如出现任何安全事故，一切后果由乙方承担。在施工期间，甲方必须保证工程款的`按时支付，如果由于工程款的拖欠，造成的一切后果及损失，由甲方承担。

　　七、合同工期：有效天气为能超出陆个月，如在超期陆个月后再超期，每超期一天，甲方惩罚乙方壹仟元人民币，以此类推。

　　八、保修责任：按国家规定执行，在保修期内，乙方在接到甲方通知后24小时内，必须派人到场维修，否则甲方有权自行维修，所产生的费用从乙方保修金中扣除，不足部分由乙方补足。

　　九、未尽事宜，双方协商解决，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　_____年_____月_____日

建筑施工配合施工合同 篇9

　　建设单位（甲方）:

　　施工单位（乙方）:

　　鉴于甲方修建 组道路工程，为确保通组道路建设质量，经甲乙双方共同协商，现就通组道路建设的相关事宜达成如下协议。

　　一、工程建设规模

　　通组道路长 米，水泥混凝土路面厚度为厘米，水泥混凝土抗弯拉强度为3.5Mpa，工程造价（大写） 。

　　二、工程质量

　　乙方要严格按照工程施工技术规范进行施工，加强施工原材料和施工质量控制，强化工程施工现场管理，主动接受区交通局和镇政府或街办管理人员的监督，确保工程质量通过区交通局验收合格。

　　工程施工结束，乙方必须完善工程建设资料，并装订成册，以备验收

　　工程质量保修期2年，保修期间所发生的维修费用由乙方自行承担。

　　三、工期

　　施工工期自年 月 日至 年月 日。由乙方因素造成的工期延误，每延期一天处罚1000元，直至工程结束。

　　四、付款方法

　　工程采取分期付款方式，具体为

　　五、安全责任

　　乙方应加强安全生产管理，施工现场应设置明显的施工警告，做到文明施工。施工期间若发生一切安全责任事故，由乙方负责处理，与甲方无关。

　　六、廉政责任

　　甲、乙双方应共同自觉遵守国家有关廉洁自律的相关规定，按章办事。

　　甲方工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

　　乙方不得以任何理由或方式向甲方工作人员行贿或馈赠礼品。

　　七、合同未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。

　　八、本合同一式四份，双方各执二份。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　20__年__月__日

建筑施工配合施工合同 篇10

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　工程立项批准文号：

　　资金来源：自筹

　　二、工程承包范围

　　承包范围：施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容(其中部分材料和钢结构由发包人提供)

　　三、合同工期

　　开工日期：_____年____月___日(实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准);

　　竣工日期：_____年____月___日;

　　合同工期总日历天数：______天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格(其中主体为优质结构)

　　五、合同价款

　　金额(大写)：________;预算价约计_______万元。

　　六、组成合同文件

　　本合同文件包括：

　　1、本合同协议书;

　　2、图纸;

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、违约、索赔和争议

　　1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定，如果一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿;

　　2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_____________仲裁委员会申请仲裁。

　　八、工程结算

　　1、工程竣工验收报告经发包方认可后____天内，承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。

　　2、办理工程价款竣工结算的一般公式为：

　　竣工结算工程款=预算(或概算)或合同价款+施工过程中预算或合同价款调整数额-预付及已结算工程价款-保修金。

　　3、发包人与承包人在建设工程承包合同中约定质量保证金，发包人从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金，质量保证金为___________________________________元(人民币);：____________元(人民币)。

　　九、合同生效合同订立时间：__________年______月______日

　　1、合同订立地点：________________________。

　　2、本合同双方约定双方签字盖章后生效。在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。

　　发包人：

　　法定代表人：

　　_______年______月_____日

　　承包人：

　　法定代表人：

　　_______年______月_____日

建筑施工配合施工合同 篇11

　　出租人：

　　承租人：

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条、租赁物资的品名、规格、数量、质量（详见合同附件）：

　　第二条、租赁物资的用途及使用方法：

　　第三条、租赁期限：

　　自年月日至年月日，共计天。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前日内，重新签订合同。

　　第四条租金、租金支付方式和期限收取租金的标准：

　　第五条、押金（保证金）

　　经双方协商，出租人收取承租人押金元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金；租赁期满，承租人返还租赁物资后，押金退还承租人。

　　第六条、租赁物资交付的时间、地点及验收方法：。

　　第七条、租赁物资的保管与维修一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的，要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》，由承租人向出租人偿付赔偿金。

　　租赁期间，租赁物资的维修及费用由人承担。

　　第八条、出租人变更一、在租赁期间，出租人如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式通知承租人，租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。

　　第九条、租赁期满租赁物资的返还时间为：。

　　第十条、本合同解除的'条件：。

　　第十一条、违约责任

　　一、出租人违约责任：

　　1.未按时间提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金％的违约金。

　　2.未按质量提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金％的违约金。

　　3.未按数量提供租赁物资，致使承租人不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金％的违约金。

　　4.其他违约行为：

　　二、承租人违约责任：

　　1.不按时交纳租金，应向出租人偿付违约期租金％的违约金。

　　2.逾期不返还租赁物资，应向出租人偿付违约期租金％的违约金。

　　3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租人有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租人还应向出租人偿付违约期租金％的违约金。

　　4.其他违约行为：。

　　第十二条、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：

　　（一）提交仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向人民法院起诉。

　　第十三条、其他约定事项：。

　　第十四条、本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。

　　第十五条、本合同一式份，合同双方各执份。本合同附件份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。

　　出租人（章）：_________

　　住所：_________

　　法定代表人（签名）：_________

　　电话：_________

　　出租人（章）：_________

　　住所：_________

　　法定代表人（签名）：_________

　　电话：_________

　　签订地点：_________

　　_________年_________月_________日

建筑施工配合施工合同 篇12

　　甲方： 住址：

　　身份证号： 电话：

　　乙方： 住址：

　　身份证号： 电话：

　　甲方将位于小池镇虞菜园村一组自住用房的建设施工工程承包给乙方施工，经双方协商同意，就该建房的工程施工承包事宜达成如下协议：

　　一、此次建房的施工承包方式，为乙包工包料。乙方负责出建设并自行解决建设施工所需要的土工、木工、钢构工、混凝土工的所有设备、建房所用的原材料，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。

　　二、被建房屋的正层建筑面积为每层500元每平方米计算;阳台按500元每平方米以实际面积计算成本。根据建筑规范，楼顶炮楼按投影全面积计算。备注：本次承包的内容包括：所有的砌砖工程、模板工程、混凝土工程(梁、板、柱、楼梯)、粉刷工程(所有看的见的墙体都必须粉刷)、外窗工程(外墙对应的所有外窗都包含在乙方的合同范围内，窗按坚美牌材料定做，室内地坪由乙方完成，费用已包含在总价里，不需要甲方承担其费用。

　　三、施工内容

　　1、乙方接受甲方季托的管理人员监督;

　　2、重点位置部位进行详细说明;水泥均采用425海螺或华新水泥，做墙或粉刷用325水泥，混凝土配筋全部采用国标钢筋，具体规格如下：

　　(1)所有现浇板厚必须达到100mm，板配筋横向间距为横向每米6根、纵向间距每米5根。其中，板配筋为直径8mm螺纹钢;挑筋均为直径8mm螺纹钢。

　　(2)本工程承重墙圈梁为4根直径14mm螺纹钢筋，前门头上的圈梁为2根直径14mm螺纹钢、2根直径16mm螺纹钢;现挑梁以具体情况而定，无承重墙下的梁钢筋配筋为4根直径14mm螺纹钢。圈梁尺寸为240mm×300mm，箍筋均为每米5根。

　　(3)构造柱主柱配筋为4根直径16mm，箍筋为直径8mm的圆钢，箍筋为每米5根。构造柱尺寸为240mm×300mm。

　　(4)地基梁配筋为6根直径16mm螺纹钢，箍筋为直径为6mm的圆钢，间距150mm，地基底下铺垫的混凝土，依情况而定。

　　(5)楼梯均采用混凝土现浇，配筋为9根直径12mm的螺纹钢做主筋，间距150mm，副筋为直径8mm的螺纹钢，间距为200mm。

　　其它部分要求如下：

　　(1)门窗过梁为预制，并且符合规范要求，搭界每边长度不少于250mm。

　　(2)墙体全部采用红砖建筑，均为五斗一眠空心墙。

　　(3)所有的内外墙面必须全部粉刷，墙体灰缝强度标准的以锤打时砖碎而不是灰缝松开。粉刷厚度保证在20±3mm范围内，面层平整，阴阳角垂直度必须控制在规范要求的范围内。

　　(4)窗采用铝合金玻璃。

建筑施工配合施工合同 篇13

　　建设单位： (以下简称甲方)

　　施工单位： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，法规，遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，甲乙双方就有关事项协商一致，订立本合同书。共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　二、工程承包范围

　　根据工程建设需要，甲方委托乙方全面负责XX企业展厅的建设施工，以实际图纸为准。(含、土建、地坪、埋件、钢构、门窗等全部)。工程钢结构为主，墙面填空气砖，内外粉刷，正面玻璃幕墙。

　　三、工程承包方式：在甲方监理的统一监理和协调下，乙方包工包料，保证质量，保证工期，保证安全，保证文明施工及保证资质合格(资料确保甲方能通过质量验收)，不得分包，转包。

　　四、合同工期：

　　乙方承诺将在签订本合同之日起 个日历天内完成钢结构工程施工。竣工日期为________年____月____日。

　　五、质量标准

　　本工程质量要求标准为：合格。

　　为此甲方要求乙方 所有建筑构建必须使用标准材，总体工程符合建筑国家标准。并应能通过相关质检部门验收。

　　六、合同价款

　　工程包含材料、人工、制作、运输、安装、装卸车费、发票及相应产生的各种不可预见费等有关费用(如无重大设计变更，总价不得调整;如有重大设计变更，总价5%以外可协商调整)本工程固定合同总价为 万元整(即：人民币 )

　　(1)以本工程设计图纸做为本合同附件。

　　(2)如有重大变更双方以签字为结算依据。

　　七、付款方式

　　本合同签订后，土建完成一周内付工程预付款 万元(总造价的10%)。钢柱、钢梁进场后一周内付工程款 万元(总造价的30%)。墙面粉刷完成一周内付工程款 万元(总造价的20%)。 工程完工后一周内付工程款万 元(总造价的20%)。工程验收合格后一周内付工程款 万元(总造价的15%)剩余5 %做为质保金，即 万元，________年后未出现质量问题时付清余款。

　　八、乙方承诺按照合同约定进行施工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。工程交工后________年内非因甲方人为造成的钢结构工程质量问题，乙方负责维修;________年内乙方对所建工程的防水维修(人力无法抗拒的因素除外)。工程交工后乙方负责工程的终生有偿维修及服务，只收取成本费并负责甲方工程的改造。

　　九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付费用

　　十、乙方向甲方承诺，将全面履行合同的内容，如不能按期竣工，将自愿按2元每天向甲方承担违约责任。如质量达不到要求，将自愿按50元每平方米向甲方承担违约责任。乙方还承诺，上述违约金的支付并不影响乙方因工程施工延误及质量问题等造成损失的其他赔偿要求。

　　十一、本工程甲方指派 同志，乙方指派 同志为现场施工负责人，协调解决施工中有关问题。

　　十二、贯彻执行国家安全生产有关规定，确保安全施工，施工中发生的工伤事故由乙方自己负责。要求乙方必须购买工人工伤意外险。

　　十三、本合同解释权由甲方负责，未尽事宜，可协商解决，如发生争议，可向签订合同所在地仲裁委员会仲裁解决或诉至人民法院解决。

　　十三、合同生效

　　甲方：

　　乙方：

建筑施工配合施工合同 篇14

　　发包方（以下简称甲方）：_______________________________装饰工程有限公司

　　委托代理人（姓名）：_______________________________

　　联系电话：____________________________

建筑施工配合施工合同相关文章：