关于工程居间合同范文汇编

关于工程居间合同范文汇编（精选31篇）

关于工程居间合同范文汇编 篇1

　　甲方(委托人)：_____________________

　　联系地址：_________________________

　　联系电话：_________________________

　　乙方(居间人)：_____________________

　　联系地址：_________________________

　　联系电话：_________________________

　　甲乙方根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。

　　2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。

　　二、甲方义务

　　1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的‰向乙方承担违约金。

　　三、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的`信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

　　3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的。

　　2、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后的日内付清。

　　3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

　　五、居间费用的承担

　　居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。在本合同签定时甲方向乙方支付万元，做为乙方居间活动费用。居间人促成合同成立的，居间活动的费用，由居间人负担;居间人未促成合同成立的，有权不予返还居间活动费用。

　　六、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。

　　七、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至___________年__________月__________日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　九、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　合同签订地：____________________________________________________________________

　　甲方(盖章)：______________________法定代表人或委托代理人：____________________

　　乙方(盖章)：______________________法定代表人或委托代理人：____________________

　　__________________________年__________________月_______________________________日

关于工程居间合同范文汇编 篇2

　　甲方(委托人):______________________________

　　法定代表人:_______________________________

　　身份证号码:_______________________________

　　联系地址:_________________________________

　　手机:_____________________________________

　　乙方(居间人):______________________________

　　身份证号码: __________________联系地址: _____________________手机:_____________________

　　甲乙双方为了发挥各自的优势，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议:

　　一、委托事项

　　1.1乙方接受甲方委托，负责就______旅游景观园建设工程项目(北京延庆，以下称该工程项目)，推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位或总包单位签订该工程项目的转∕分包施工合同，取得施工权。

　　1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为乙方全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同以取得实质性施工权，则视为委托事项未完成。

　　二、乙方义务

　　2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展与业主方和总承包方有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。

　　2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息的真实可靠(但涉及项目审批手续是否齐全、建设资金是否到位等重要信息，在乙方促成双方见面沟通后，由甲方自行向总包方或业主方咨询，乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务，不承担连带责任)，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。

　　2.3乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务，协助甲方做好各项前期准备工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经及时地履行了本合同规定，向乙方足额支付了相应的居间报酬。且如需乙方出差，其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方承担，否则乙方有权不予协调)。

　　2.4在居间服务过程中，乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节，不必向甲方汇报沟通，不属于本合同履行之前提条件。

　　三、甲方义务

　　3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前所需的手续准备。

　　3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方应认真履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如遇下列情形(包括但不限于)，均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行，甲方已支付给乙方的居间报酬不得索还:

　　3.3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司∕个人合作的;

　　3.3.2因甲方技术、资金等原因，导致甲方无法继续履行建设工程合同的;

　　3.3.3因施工过程中出现安全事故、工程质量等问题，被业主方或总包方勒令停工、中止工程建设合同的;

　　3.3.4其它非不可抗力原因导致的工程停工、中止。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　根据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同签订成功，委托人应当按约定支付报酬”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同时本合同立即生效。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费:

　　4.1本项目居间服务费为工程总造价的_____%(税后)作为酬金。甲方应无条件地按此标准，即项目签定的合同工程量 万元的_____%计____ 万元(税后)，作为乙方的居间报酬。工程结算造价确认后，如因施工范围变更等原因，导致工程最终结算价与原合同存有明显差异(上下超过_____%)，最后一期居间服务报酬支付时可作相应调整，多还少补(但出现第3.3条之情形的，不予调整)。

　　4.2本合同签字生效后，甲方在与业主方或总包方签订施工转分包合同后，甲方按照下表时间、数额要求分_____次向乙方支付居间报酬(税后，不需居间人开具任何发票)。

　　其中:①甲方每次向乙方支付居间报酬，均与业主方或总包方向甲方拨付工程款项同步。不论其款项性质(临建费、备料款、进度款等)，在甲方到账后_____个工作日内无条件支付给乙方;

　　②每次付款时，如向乙方支付的居间报酬高于同批次业主方或总包方向甲方拨付的`款项，其差额由甲方自行补足，不得以此为由拒付、延迟支付，否则按本合同第5.3条执行;

　　③每次支付具体帐号、方式等，由乙方指定，甲方无条件服从。

　　五、特别约定

　　5.1甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方挂靠的公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。甲方承诺向乙方、业主方及总包方提供的相关资料是真实、有效、合法的，是可查询、可验证的。

　　5.2在居间服务过程中，甲方为完成委托事项产生的居间费用，即使乙方最终未能完成居间服务，也由甲方自行独立承担。如果乙方居间成功，这费用也不从居间报酬中扣除。居间报酬如需纳税，由甲方承担，乙方所得居间报酬为税后的合法资金，拥有永久性支配和使用权。

　　5.3甲方取得工程建设施工合同后，若恶意逃避或故意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩和反诉权利;居间人可凭此合同依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，采取停止工程施工等措施;本合同自动转为甲方公司欠居间人报酬的欠条;追回应兑现的居间报酬并按该笔费用总额加收滞纳金(_____‰∕日);按所欠居间报酬部分的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。

　　5.4居间服务成功完成后，在工程建设期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等，与居间人无关，居间人不承担任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。

　　5.5本居间合同为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响，具有永久法律效力。

　　六、保密事项

　　6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密，包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等，也包括乙方对居间报酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面协议约定的除外。

　　6.2保密期为_____年。

　　七、合同终止

　　7.1本合同签字生效后，本工程项目由第三方获得，乙方未完成居间服务的，本合同自动终止。

　　7.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决;如协商不成，双方同意提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。

　　九、其他事项

　　9.1本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。

　　9.2本合同自双方或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章生效之日起生效。

　　9.3本合同不得作任何修改，如其中一方合同有涂改、破损等，均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜，双方可通过协商，达成一致后签订书面协议予以补充，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(盖章):_________________________

　　乙方(盖章):_________________________

　　合同签订地:___________________________

　　合同签订日期:_________________________

关于工程居间合同范文汇编 篇3

　　甲方(委托人):__________________________________

　　身份证号码:____________________________________

　　联系地址:______________________________________

　　联系电话:______________________________________

　　乙方(居间人):___________________________________

　　身份证号码:____________________________________

　　联系地址:______________________________________

　　联系电话:______________________________________

　　甲乙双方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商。依平等自愿，等价有偿的原则，达成如下协议。

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托负责就石家庄至济南高铁往反运输土石方工程项目(以下称该工程项目)引荐，运输单位和甲方洽谈，向运输单位提供该工程项目的信息，并促成运输单位与甲方签订该工程项目承包实施合同。

　　2、“居间成功”是指完成本条例所全部委托事项，运输单位与甲方签订书面的工程施工合同，乙方仅为运输单位提供信息，或为甲方提供联络协助，撮合等服务，均视为委托事项完成。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向运输单位提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助运输单位对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方承诺向运输单位提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

　　三、运输方的义务

　　1、运输单位负责提供营业执照等相关材料，负责和进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由运输单位全面履行和甲方所签订的专业施工合同，运输单位所履行施工合同而产生的权力和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定向乙方支付居间报酬，如果未按时支付则逾期每日按未支付居间报酬的10%向乙方承担违约金。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间、和支付方式

　　1、甲方承诺每车每吨公里土石方向乙方支付________元，作为居间费。

　　2、每天居间费的`计算方法:每天居间费=每车每趟每吨每公里每吨的居间费/天______每车总趟数/天______车辆总数。

　　3、居间费的支付时间为:运输单位每辆车往返一次由甲方向乙方支付一次。

　　4、甲方可以转账或现金支付。

　　五、运输单位在该项目提供的车辆最终以运输单位实际在该项目上提供的总的车辆为主

　　六、本协议所述项目的工期为运输单位与甲方签订的拉土石方施工合同的期限为准，如果运输单位与甲方签订的合同需要续签合同期限的，本合同有效期限同步延续到运输单位与甲方彻底不再有业务关系时，该协议终止。

　　七、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业机密。

　　2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密作出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。

　　八、争议解决方式

　　如果发生协议争议，双方协商解决。协商不成，双方同意提交协议签订地仲裁委员会仲裁。

　　九、其他事项

　　1、乙方不得将本协议委托事项进行转委托。

　　2、本协议一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方:_______________________法定代表人:________________________

　　乙方:_______________________法定代表人:________________________

　　___________________________年________________月______________日

　　协议签订地:____________________________________________________

关于工程居间合同范文汇编 篇4

　　甲方(委托人)：______________________________

　　联系电话：__________________________________

　　身份证号码：________________________________

　　乙方(受托人)：______________________________

　　联系电话：__________________________________

　　身份证号码：________________________________

　　甲乙双方为了发挥双方优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿、互惠互利的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就项目，引荐甲方与该项目的向甲方提供该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与

　　2、“居间成功”是指甲方与面的.工程承包合同。

　　二、乙方义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方承诺甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实有效。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料，负责和

　　2、如果居间成功，则甲方全面履行和所签订的专业施工合同，甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬，如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的1%，向乙方承担违约金。

　　四、居间报酬的计算方法，支付时间和支付方式

　　1、本项目报酬为

　　2、居间报酬在甲方与乙方引荐的该工程施工合同后进场三日内先支付部分按支付(每次支付)。

　　3、甲方可以转帐或现金方式支付。

　　五、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权利要求对方承担违约责任。

　　六、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至________年_____月_____日，乙方仍未完成居间任务，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法律事项时，本合同终止。

　　七、争议解决方式

　　1、如果发生合同争议，双方协商解决。

　　2、协商不成，提交当地仲裁委员会仲裁。

　　八、其他事项

　　1、乙方未经甲方同意，不得将本合同委托事项转委托。

　　2、本合同未尽事宜，经双方协商同意后，签补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

　　3、本合同签字盖章后生效。

　　4、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(盖章)：_______________________乙方(盖章)：___________________________

　　法定代表人和委托代理人(盖章)：___________________________________________

关于工程居间合同范文汇编 篇5

　　发包方（甲方）：_______承包方（乙方）：_______

　　为了明确双方在合同期中的权利与义务，按时、保质、保量完成本工程，按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　第1条工程概况

　　1、工程名称：_______

　　2、工程地点：_______

　　3、承包范围：_______

　　4、承包方式：_______

　　5、工期：_______天，自____年____月____日至____年____月____日

　　6、工程质量：_______

　　第2条甲方工作

　　1、向乙方提供水、电、气等设备，并提供施工现场办公室、工人住宿与材料仓库给乙方使用。

　　2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　3、如确定需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。

　　4、负责保护周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

　　5、协调有关部门做好现场保护、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　第3条乙方工作

　　1、参加甲方组织的施工图或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　2、指派组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。施工中发生伤亡事故均由乙方自负。

　　4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　5、工程竣工未移交甲方之前，负责对本工程成品进行保护。

　　第4条关于工期的约定

　　1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工所产生的相应费用。

　　2、因甲方未按约定完成工作而影响工期的，工期顺延。

　　3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工而影响工期的，工期不顺延。

　　4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

　　5、因甲方未按合同约定支付工程款工作而影响工期的`，工期顺延。

　　第5条关于工程质量验收的约定

　　1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家现行的有关规范规定制作为质量验收标准。

　　2、本工程质量应达到国家质量评定标准。

　　3、甲方对乙方进场材料和施工过程的质量及时检查和验收，乙方配合。甲方不及时检查，乙方可自行验收，甲方应予承认。

　　4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　第6条关于工程价款、工程结算及工程款支付方式的约定

　　1、工程单价及数量清单见报价表：

　　2、合同初定价款为：B）单价为320。36元2（不含面板），以上造价含税金，但不包含总包配合费。

　　3、工程结算时按石材面板展开面积计算，其综合单价不变。

　　4、付款方式：甲方按以下方式支付工程款第1次：双方签订合同后，甲方在三天内支付合同总额的30%预付款，即金额为_______万元；第2次：钢架安装完毕后，在三天内支付合同总额的30%工程款，即金额为_______万元；第3次：面板进场安装后，在三天内支付合同总额的25%工程款，即金额为_______万元；第4次：面板板安装完毕，清洗干净后，在一周内支付合同剩余工程款。

　　第7条关于工程材料要求的约定

　　1、挂件：选用304材质。

　　2、钢材：采用235钢，成品外露面表面热镀锌处理。

　　3、其他主要部件材料：均从正规厂家采购，并有质量保证书和相关资料。

　　第8条争议或纠纷处理

　　1、本合同在履行期间，如有违约，由违约方承担对方相应的经济损失。如果合同文本出现含糊不清或不相一致及双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或申请施工合同管理机构会同有关部门进行调解。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方约定按下列第_______种方式解决：

　　①向_______仲裁委员会申请仲裁。

　　②向_______人民法院诉讼

　　第9条附则

　　1、未尽事宜，双方协商解决。

　　2、本合同一式肆份，双方各执贰份。

　　3、本合同经双方签章后生效，履行完毕自动终止。

　　第10条补充条款

　　1、如有项目增加，双方可再做协商；

　　2、如有设计变更，工程单价可再做调整。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：________

　　_________年____月____日________年____月____日

关于工程居间合同范文汇编 篇6

　　甲方：________________

　　乙方： ________________

　　鉴于甲方自有合法的工程承接资质，甲方委托乙方为该公司寻找工程项目；乙方亦获知了甲方的上述意愿，乙方愿意接受委托。 双方愿意签订正式合同，并严格履行，以达到双方目的。 鉴于此，双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。

　　第一条 委托事项

　　1.甲方计划承接乙方接洽的___________________________________工程项目，甲方委托乙方为该公司承接的项目进行预审核，乙方接受甲方委托。

　　2.乙方应尽力为甲方寻找合适的工程项目，并尽可能促成甲方以分包、总承包等合法方式进行工程项目承接，其受托期限为本合同签订之日起至_________年____月____日止。

　　第二条 居间人的权利和义务

　　1.乙方在履行本合同的过程中，可以向第三方表明其为甲方的居间人，并可以向第三方介绍该公司的相关情况，但甲方书面确认为是商业秘密的除外。

　　2.乙方应认真完成甲方的委托事项，按照合同第一条所规定的内容积极为甲方寻求机会，并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。

　　3.乙方应尽可能向甲方及时、真实地报告有项目发包意向的第三方的情况。

　　4.乙方在前期办理本受托事项过程中，因甲方过错造成其损失时，将由甲方承担责任。

　　5.乙方仅为甲方和上述公司的居间方，不为甲方和上述公司签署的有关合同、协议以及债权

　　债务承担任何责任。

　　第三条 居间报酬与费用

　　1.若乙方促成有发包意向的第三方与甲方签署承包合同，甲方应向乙方支付工程造价总额的百分之五（5%），即合人民币_____________________________________元整（￥：__________）作为乙方酬金，（该项目所产生的营业税由方承担，若该居间费所产生的所得税由甲方承担）；该酬金包含其它相关居间、咨询、应酬费用。酬金的支付方式为：现金或个人账户划账；

　　2.付款时间：甲方与第三方签订承包合同并收到首期工程预付款后，支付合同总价的百分之

　　三（3%），即合人民币_____________________________________元整（￥：__________）作为居间首期款，其余2%（合同总价）的居间费，根据发包方工程进度按比例分两次支付，所收款以收据为凭。

　　3.若乙方未能促成上述承包合同，乙方无权要求甲方支付酬金，其从事居间活动所支出的其它相关必要费用（如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、咨询费及其它隐性费用）乙方自行承担。

　　第四条 合同的解除

　　1.委托期限届满，约定目的未能实现而甲乙双方不再续签本合同将自动解除；

　　2.本合同约定目的已经实现，乙方收到甲方按照本合同第三条约定的酬金后，甲乙双方责任义务已履行完毕本合同将自动解除；

　　3.委托期限届满之前，不论任何原因，甲乙双方通过书面协议同意解除本合同的；

　　4.委托期限届满之前，因不可抗力致使本合同约定目的不能实现的；

　　5.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的；

　　6.在本合同履行过程中，乙方实际产生的费用（如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、咨询费及其它隐性费用），因甲方单方解除本合同给乙方造成的实际经济损失由甲方全部承担。

　　7.______________________________________________________。

　　第五条 违约责任

　　甲方应按时支付相应费用，若违反本合同的约定则视为违约行为，则应向乙方支付居间费总额10%的金额作为违约金，乙方协助甲方签订合同后则视为已履行完居间义务。

　　第六条 声明及保证

　　甲方：

　　1.甲方为一家依法设立并合法存续的`企业，有能力签署并履行本合同；

　　2.甲方签署和履行本合同所需的一切相关手续均已办妥并真实合法有效；

　　3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为；

　　4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人（需有法人委托授权书），本合同生效后即对合同双方具有法律约束力；

　　5.甲方保证自有资质的真实性及合法性。

　　乙方：

　　1.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效；

　　2.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为；

　　3.本合同的签署人是合法公民或授权代表人，本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第七条 保密

　　甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其它商业或企业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。不得利用客户提供的信息从事任何与担保业务有关或有损客户利益的活动。

　　第八条 通知

　　1.根据本合同需要，一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用、书信快递、传真、E-mail、手机短信、当面送交等方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2.一方变更通讯方式或通讯地址，应自变更之日起三日内，以书面或短信形式通知对方，否则，由未通知方承担由此而引起的相关通知责任。

　　第九条 争议的处理

　　1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

　　2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或

　　调解不成的，按下列第___种方式解决

　　①.提交有管辖权的仲裁委员会仲裁；

　　②.依法向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

　　第十条 不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

　　2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后及时向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响

　　3.不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何履行合同。不可抗力事件影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除本合同

　　或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。

　　4.本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

　　第十一条 合同的解释、补充与附件

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第十二条 合同效力

　　本合同自双方法定代表人或其授权的委托代理人签字之日起生效。 本合同正本一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。

　　甲方（签章）：______________

　　乙方（指印）：______________

　　_________年______月______日

关于工程居间合同范文汇编 篇7

　　甲方(委托人)：

　　乙方(居间人)：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就**省工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

　　二、乙方的义务

　　1、 乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察，

　　2、 乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。

　　3、 乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。

　　4、 乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。

　　5、 乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的.工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

　　6、 乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间费用为工程施工合同金额的%。

　　2、居间成功后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付*元整;在正常施工的两个月内，应支付;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始，根据甲方每月取得的验工计价款，按%的比例支付;竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。

　　3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

　　五、居间费用的承担

　　居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担差*等费用)。

　　六、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

　　3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付 元违约金;如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。

　　七、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　九、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　日期：

关于工程居间合同范文汇编 篇8

　　甲方（委托人）：

　　联系电话：

　　身份证号码：

　　乙方（受托人）：

　　联系电话：

　　身份证号码：

　　甲乙双方为了发挥双方优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿、互惠互利的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就项目，引荐甲方与该项目的向甲方提供该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与

　　2、“居间成功”是指甲方与面的工程承包合同。

　　二、乙方义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方承诺甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实有效。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料，负责和

　　2、如果居间成功，则甲方全面履行和所签订的专业施工合同，甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬，如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的'1%，向乙方承担违约金。

　　四、居间报酬的计算方法，支付时间和支付方式

　　1、本项目报酬为

　　2、居间报酬在甲方与乙方引荐的该工程施工合同后进场三日内先支付部分按 支付（每次支付 ）。

　　3、甲方可以转帐或现金方式支付。

　　五、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权利要求对方承担违约责任。

　　六、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法律事项时，本合同终止。

　　七、争议解决方式

　　1、如果发生合同争议，双方协商解决。

　　2、协商不成，提交当地仲裁委员会仲裁。

　　八、其他事项

　　1、乙方未经甲方同意，不得将本合同委托事项转委托。

　　2、本合同未尽事宜，经双方协商同意后，签补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

　　3、本合同签字盖章后生效。

　　4、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　法定代表人和委托代理人（盖章）：

　　签订地点：

　　签订日期：

关于工程居间合同范文汇编 篇9

　　甲方（委托人）：_______

　　联系地址：______________

　　联系电话：______________

　　乙方（居间人）：_______

　　联系地址：______________

　　联系电话：______________

　　甲、乙双方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依等价有偿，互惠互利，平等自愿诚信合作的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就珠海机场土石方工程与业主接洽，并最终促成甲方签订该工程的专业承包施工合同。工程量1000万立方（以实际工程量为准）。每立方保证15.5元，(以扣除居间费用)。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，并承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠，如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、资金证明，营业执照等相关资料；负责和承建单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和承建单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的每天1%向乙方支付违约金。

　　四、居间报酬的结算方法、支付时间和支付方式

　　1、居间成功后，甲方按本项目合同每立方2.5元向乙方支付居间服务费。共2500万元人民币（税后）。

　　2、甲方向乙方分三次支付居间服务费用：

　　第一次：以双方认可的单位签订合同甲方付给乙方250万元人民币。

　　第二次在甲方收到第一次工程预付款后两日内支付乙方_______万元人民币。

　　余款按每三个月付一次，甲方按所签定的居间协议比例三次付完付给乙方。

　　3、甲方以现金或者转账的方式支付给乙方，乙方收取甲方的居间服务费不开发票，不承担任何税费及其它手续费。

　　五、居间费用的承担

　　1、如乙方提供的'工程信息不真实，造成甲方所发生的实际费用由乙方承担，如甲方原因未签订合同造成乙方所发生的实际费用由甲方承担。

　　六、保密事项

　　1、甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　七、合同终止

　　1、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　2、甲、乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，提交合同签订地仲裁委员会仲裁，或直接向当地人民法院诉讼解决。

　　九、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效，甲、乙双方需提供有效身份证件的复印件附后。

　　合同签订地：_______

　　甲方（盖章）：_______

　　乙方（盖章）：_______

　　法定代表人或委托代理人：______年____月____日

　　法定代表人或委托代理人：______年____月____日

关于工程居间合同范文汇编 篇10

　　甲方（委托人）：

　　乙方（居间人）：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就 工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的'信息并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方向甲方提供关于该工程项目的信息真实可靠。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间劳务报酬。如果未及时支付，则按报酬总金额的每天千分之五向乙方承担违约金。

　　四、居间报酬金额、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间费用按 元。

　　2、居间成功后，进场先付 。剩余款项以支付一次，分 次付完。

　　3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

　　五、合同终止

　　1、本合同签字生效后，在甲方支付完乙方居间酬金后本合同自动终止。

　　六、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转让。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字（或盖章）后生效。 如有违约将承担法律责任。

　　附加：工程合同签字人的承诺书一份，公司法人委托书一份。

　　七、争议解决方式

　　1、甲乙双方任何纠纷可通过协商解决，协商不妥，可通过当地人民法院解决。

　　合同签订地：

　　合同签订日：

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）

　　法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

　　身份证 身份证

关于工程居间合同范文汇编 篇11

　　甲方(居间人)：________

　　地址：________

　　联系方式：________

　　乙方(委托人)：________

　　地址：________

　　联系方式：________

　　甲、乙双方根据《_____》，依平等、自愿、等价有偿的原则，经过充分协商达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、甲方接受乙方的委托，负责就________项目(以下简称“该工程项目”)，向乙方提供关于该工程项目的重要信息，引荐乙方和该项目的招标单位洽谈，协助乙方投标，并最终促成乙方与招标单位签订该。

　　2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项

　　乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同，甲方仅为乙方提供的信息，或为乙方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

　　二、居间期限

　　从________年________月________日至________年________月________日。

　　三、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间报酬为________项目签订的工程施工合同(以下简称“施工合同”)金额的5%。

　　2、居间成功后，乙方应在收到第一笔工程预付款三日内，向甲方支付居间报酬的50%，并在收到第二笔工程预付款三日内，向甲方支付剩余50%居间报酬。

　　3、乙方应以________的方式支付居间报酬。

　　四、居间活动费用的承担

　　居间活动费用是指甲方为完成委托事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向甲方支付________作为居间活动费用。居间人促成施工合同签订的，居间活动的费用由居间人负担，并从居间报酬中扣除;居间人未促成合同成立的，甲方有权不向乙方返还居间活动费用。

　　五、双方的权利和义务

　　2、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间报酬及居间活动费用。

　　3、居间成功的，则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任，均与甲方无关。

　　六、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密，包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。2、双方不得以其在签订居间合同或实施居间行为过程中所获取的对方的商业秘密，实施对另一方不利的任何行为，否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的实施方承担相应的法律责任。

　　七、合同变更、解除和终止

　　1、经双方协商一致，可以变更或解除本协议。

　　2、居间事项完成的、居间事项已无法完成的、居间事项的完成已无意义的或居间期限届满的，本合同终止。

　　3、因不可抗力等导致本合同目的不能实现的，本合同终止。

　　八、违约责任

　　1、甲方未按本合同的约定履行其义务，隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的，应向乙方支付违约金人民币________元(大写________圆整)。

　　2、乙方未按合同的约定向甲方支付居间报酬或居间活动费用的，乙方应当按日以逾期未付金额的________向甲方支付相关的违约金。

　　3、乙方不得隐瞒或提供虚假的施工合同金额，否则须按施工合同实际金额的________向甲方支付违约金。

　　4、本合同生效后，任意一方单方解除本合同的，应向对方支付违约金________。在前述违约金支付完成后，双方应继续履行本合同

　　九、争议解决方式

　　因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均应协商解决，协商不能达成一致的，双方应提请________按照该会_____规则进行_____。_____裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　十、其他事项

　　1、本合同未尽事宜，双方可另行协商并达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：________(盖章)：________

　　________年____月____日________年____月____日

关于工程居间合同范文汇编 篇12

　　甲方(委托人)：___________________________

　　乙方(居间人)：___________________________

　　甲方联系地址：___________________________

　　乙方联系地址：___________________________

　　甲方联系电话：___________________________

　　乙方联系电话：___________________________

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就引荐_______________工程项目给甲方_______________单位直接洽谈，向甲方提供_______________的重要信息，并最终促成甲方与_______________签订消防工程合同。

　　2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与_______________公司未签订书面的工程合同，视为委托事项未完成。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关_______________公司的有关信息，内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况等。乙方有义务协助甲方对_______________公司进行实地考察。

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于_______________公司的上述信息真实可靠。如果乙方提供的.信息不真实，乙方无权取得居间报酬。

　　3、乙方在甲方与公司单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。促成_______________公司将消防工程承包给甲方。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和_______________公司单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和_______________公司所签订的工程承包合同。甲方因履行承包合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间报酬为_________万元。

　　2、本协议签订后_______个工作日内，甲方向乙方支付居间报酬_________万元，存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与_______________公司签订工程承包协议并办理工商变更登记手续后_______个工作日内，甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴，此款归乙方所有并可自由支取。

　　3、在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起，_______个工作日内，乙方没有促成甲方与_______________公司签订工程承包合同，视为乙方居间不成功，乙方应将居间报酬万元退还甲方。

　　4、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。双方约定：甲方负责保管账户的法人专用章，乙方负责保管财务专用章。在甲方保管印章期间，甲方不得将印章用于其他任何活动;在乙方未完成居间任务之前，乙方不得对法人专用章进行挂失处理。

　　5、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后，应当为甲方出具收条;乙方完成居间任务，实际取得居间报酬后，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自行承担。

　　五、居间报酬的承担

　　居间报酬是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用。

　　六、诚信原则

　　1、如果甲方与_______________公司在本合同委托期内，未能达成股份转让协议，没有征得居间方的书面同意，甲方不应再与_______________公司进行协商并签订股份转让协议，否则居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。

　　2、如果甲方以相关企业或在当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与_______________公司签订股份转让合同，居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。

　　3、本合同的有效期(委托期)为_______个工作日(自甲方将居间报酬转入乙方账户之日起计算)。居间方在此期间必须积极推动_______________公司与甲方进行实质性洽谈，并协助甲方和_______________公司达成实质性成交合同。

　　七、本合同解除的条件

　　1.当事人就解除合同协商一致;

　　2.因不可抗力致使不能实现合同目的;

　　3.在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;

　　4.当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行;

　　5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

　　八、合同终止

　　1、本合同签字生效后，在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起，20个工作日内，乙方仍未完成居间任务促成甲方与_______________公司签订股份转让协议的，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　九、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地法院处理。

　　十、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

　　十一、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：(盖章)：_______________乙方(盖章)：_______________

　　甲方法定代表人或委托代理人：_____________________乙方法定代表人或委托代理人：_____________________

关于工程居间合同范文汇编 篇13

　　委托人：

　　居间人：

　　合同编号：

　　北京市工商行政管理局北京市建设委员会________制定

　　北京市房屋承租居间合同

　　委托人(甲方)：_________________________________

　　居间人(乙方)：_________________________________

　　依据《中华人民共和国合同法》及相关法规、规章的规定，承租人与房地产经纪机构在平等、自愿的基础上，就房屋承租居间的有关事宜达成协议如下：

　　第一条　委托事项

　　甲方委托乙方为其居间寻找符合以下条件的房屋(必备条件请在方格内划钩，参考条件请划圈，未选条件请划斜线)，并协助其与出租人签订房屋租赁合同：__________坐落_________________________________ ;楼房为___室　　　　          ________厅 ________卫;平房为 ________间;无装修;一般装修;精装修;防盗门;有线电视接口;空调;天然气;煤气;集中供暖;土暖气;热水器;电话;电视机;电冰箱;洗衣机;上下水;家具： ________;楼层： ________;朝向 ________ ;建筑面积： ________平方米;月租金标准： ________　元;大致租期： ________　;房屋用途： ________ ;其他条件： ________。　　乙方还应提供以下服务 ________。

　　第二条　委托期限

　　自　　　　　年　　 月　　 日至　　　　　年　　 月　　 日

　　第三条　现场看房

　　本合同签订后乙方应陪同甲方到房屋现场看房。 ________陪同看房后，乙方(是/否)可向甲方收取合理的看房成本费，每次不得超过　 ________元。乙方为甲方寻找的房屋不满足甲方提出的必备条件的，甲方有权拒绝支付看房成本费。

　　第四条　甲方义务

　　(一)应出示身份证、营业执照、 ________等真实的身份资格证明;

　　(二)应对乙方的居间活动提供必要的协助与配合;

　　(三)应对乙方提供的房屋资料保密;

　　(四)不得在委托期限内及期限届满后 ________日内与乙方介绍的出租人进行私下交易;　　。

　　第五条　乙方义务

　　(一)应出示营业执照、房地产经纪机构备案证明等合法的经营资格证明;

　　(二)应认真完成甲方的委托事项，按照本合同第一条甲方提出的条件为甲方寻找房屋，将处理情况及时向甲方如实汇报，并为甲方看房和与出租人签订房屋租赁合同提供联络、协助、撮合等服务;

　　(三)应保证为甲方提供的房屋资料已经事先核实，并且甲方满足出租人提出的特别条件要求;

　　(四)不得提供虚假信息、隐瞒重要事实或与他人恶意串通，损害甲方利益;

　　(五)应保证为甲方介绍的出租人具有房屋所有权证书或对出租房屋依法享有出租权利的其他证明及身份证、营业执照等身份资格证明;

　　(六)收取看房成本费、必要费用、佣金的，应向甲方开具合法、规范的收费票据;

　　(七)本合同签订后，乙方不得以任何形式向甲方收取任何名目的预收费用; ________。

　　第六条　佣金

　　委托事项完成后，甲方应按照实际月租金的 ________%(此比例不得超过100%)向乙方支付佣金。

　　佣金应在甲方与出租人签订房屋租赁合同后(即时/ ________ 日内)支付。　　佣金的支付方式：现金;支票; ________ 。

　　委托事项未完成的，乙方不得要求支付佣金。

　　第七条　费用

　　委托事项完成的，居间活动的费用由乙方承担，甲方支付的看房成本费抵作佣金。

　　非因乙方过失导致委托事项未完成的，甲方应向乙方支付必要费用如下(必要费用包含已收取的看房成本费)： ________　。<

关于工程居间合同范文汇编相关文章：