有关承包合同范文集合

有关承包合同范文集合（通用29篇）

有关承包合同范文集合 篇1

　　甲方：村民委员会为合同甲方

　　乙方：房屋租用者为合同乙方

　　为了更好地发经济，上河东村(简称甲方)将菜市场进行公开招标，经竞标(中标承包者以下简称乙方)。招标承包租用事项订立合同条款如下：

　　1、甲方将整个菜市场承包给乙方，时间自 年 月 日至 年 月 日为二年，中标承包额共 元，签订合同时一次性付清。

　　2、乙方交承包租用押金1000元，由甲方出具收据转为合同应交的合同押金。其押金待合同期满，经甲方验收检查无损退还押金。如有损坏要照价赔偿，或扣除押金处理。

　　3、菜场内乙方不能随便改变设施结构。如营业需要改变，需甲方讨论同意，但投资改变资金由乙方自负。承包期内，房内一切修理也由乙方负责。

　　4、在承包期满，下轮招投标同等条件下乙方有优先承包权。

　　5、乙方承包租用者，在承包期间水、电费单独自行负责。

　　6、此合同一式三份，甲乙双方各执一份，镇财务中心一份。合同自签订即日生效，双方遵照合同条款执行。

　　甲方：

　　乙方承包者：

　　年 月 日

有关承包合同范文集合 篇2

　　发包人：

　　设计人：

　　发包人委托设计人承担 北京某商场 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条 本合同依据下列文件签订：

　　1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共 和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。

　　第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

　　第五条 本合同设计费估算为 元人民币。设计费支付进度详见下表。

　　说明：

　　1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2、在提交最后一部分施工图的同时结算全部设计费，不留尾款。

　　3、实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。

　　4、本合同履行后，定金抵作设计费。 第六条 双方责任

　　6.1发包人责任：

　　6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限1 5天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

　　6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

　　6.1.3发包入要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设寸人提前投入的.工作量，向设计人支付赶工费。

　　6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

　　6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

　　6.2设计人责任：

　　6.2设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

　　6.2.2设计人采用的主要技术标准是：

　　6.2.3设计合理使用年限为

　　6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

　　6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对超出原定范围的内容做必要调整补充，对审查修改后的图纸，发包人应承担相关修改费用，收费额由双方商定。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收，发包人应承担由此产生的相关费用。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

　　第七条 违约责任：

　　7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

　　7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的0.1%。

　　7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

　　第八条 其他

　　8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决

有关承包合同范文集合 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　地保护和管理水系工程，经甲乙双方协商，达成如下协议：

　　一、甲方同意将水库承包给乙方经营管理，经营范围只限于淡水养鱼，养鱼用饲料、肥料等饲养。

　　二、承包期限：从xx年10月1日到xx年10月1日止，共计叁拾年。承包费每年6000元，每年10月底前交清当年承包费。

　　三、承包期间乙方集镇饮用水供给量和质量安全，旱情期间人蓄饮水供给量。

　　四、乙方在承包期内水库的防洪防汛安全责任，汛期的洪水调度服从四面山管理委员会指挥调度。

　　五、承包期间，经营的税费和直接连带关系的税费一律由乙方承担。

　　六、承包期间，乙方在防汛期间（5月1日至10月30日）24小时值班，若甲方抽查未值班，每次罚款100元。

　　七、不允许经营期间及《合同书》作其它担保或抵押。

　　八、乙方在承包期间

　　九、在捕鱼之前，书面报告水系工程管理委员会同意后，方能捕鱼，且放干水打鱼。

　　十、本合同自签字之日起生效，若一方违约，支付另一方经营损失及违约金伍万正（币50000元）。

　　十一、本合同一式两份，双方各执一份。

有关承包合同范文集合 篇4

　　甲方：乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就私人住宅建设工程人工费协商一致，订立协议并共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：庆阳市西峰区老城队

　　二、工程范围及内容

　　1、建筑面积：以实际建筑面积按照国家有关规定计算。

　　2、承包范围：工程主体、内外粉、外墙瓷砖、地板砖。

　　3、甩项工程：整体工程刷白、油漆、门窗、水电暖、屋面处理、装饰装修。

　　三、承包价格

　　按实际建筑面积（人工费）每平方米元。

　　四、付款方式

　　按进度付款，开工付基础成付元，一层主体成付25000、00元，二层主体成付25000、00元，内外粉成付元，其余款项工程完工后一次性付清。

　　五、甲方责任

　　按工程进度预付工程款，并保证施工材料的到位。

　　六、乙方责任

　　严格按照图纸及国家有关规范条例施工，按时保质保量完成工程项目。

　　七、附则

　　1、本协议双方签章后生效。

　　2、本协议于 年 月 日在签署

　　3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争执，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

　　4、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年月日 年 月 日

有关承包合同范文集合 篇5

　　甲方（发包方）：

　　乙方（承包方）：

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：承包方式：包工包料承包单价：详见预（决）算表开工日期：竣工日期：20xx—6—26总历工期：30天（如增加工程量或施工有误，工期照常延期）

　　a）质量等级：合格

　　b）质量评定仲裁部门名称：业主方、监理方等部门

　　承包单位：昆明泽盛安建筑劳务有限公司

　　第二条工程款支付：

　　总造价约580米X单价769元=446136元，工程合同签订预付，完工后一次性付清尾款。

　　第三条图纸及工程验收

　　1、图纸提供日期：

　　2、图纸提供套数：一套

　　3、工程验收时间：

　　第四条甲方驻工地代表：汤继斌

　　甲方负责水、电，费用，协调其它单位关系。

　　第五条乙方驻工地代表：叶刚

　　乙方在施工期间不得随意停工，如造成工期延误，后果自行承担。

　　第六条施工方案及施工工艺：

　　所有材料需报甲方会同监理及业主审批和备案

　　第七条结算方式：

　　按实际工程量结算。

　　第八条违约责任：

　　按合同法条款执行（损坏甲方材料照原价赔偿）

　　第九条争议

　　1、仲裁机构：当地人民法院

　　2、争议解决程序：协商—诉讼

　　合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商或按国家工商行政管理局和国家建

　　设部制定的《建设工程施工合同》和《建设工程施工合同条例》执行。

　　第十条合同份数：一式二份

　　甲方：乙方：

　　法人代表：

　　法人证件：法人证件：

　　电话：电话：

　　20xx年XX月XX日 20xx年XX月XX日

有关承包合同范文集合 篇6

　　发包人（以下简称甲方）：

　　承包人（以下简称乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等自愿、诚实守信的原则下，就本工程施工事项共同协商并签订工程承包合同如下：

　　一、 工程概况

　　1、 工程名称：聚氨酯直埋管道保温工程

　　2、 施工地点：

　　二、 工程施工期限

　　本工程于签订本合同起____日内必须进厂施工。

　　三、 承包方式

　　本工程以包工包料方式承包，甲方只负责提供钢管、施工场地、电费、住宿，其余工程需要均由乙方负责。

　　具体项目及做法要求如下：

　　1、 高密度外护管壁厚D400不小于

　　6、D350和D300不小于5，外护管壁厚下差为0。2—0。3。树脂的密度应为535ga；3；595 ga；3；。外护管生产时必须使用有助于提高外护管性能的添加剂（抗氧剂，紫外线稳定剂等）。

　　2、 聚氨酯硬质泡沫保温层厚度为50、任意位置的泡沫密度不小于50 ga；3；。

　　3、 保温接头两侧为12c宽热缩带焊接（接头处必须封闭完全），中间打眼注料（施工后美观）。

　　4、 外护管轴线与钢管直线不得偏心。

　　5、 钢管两头应留出150—200的裸露非保____区以备焊接。

　　6、 发泡前钢管表面应加以清理，去除铁锈、油脂、灰尘等污染物。

　　7、 成型的保温管道露天存放应用篷布遮盖。

　　8、 未尽事宜执行C114—_中华人民共和国____镇建设行业标准

　　四、 承包范围

　　乙方承肖家新村方向、林业局方向一次网暖气管道（粗、细）保温

　　五、 承包价格

　　各种型号管道单价为：

　　D400管道155元米，包括黑皮，此价格为含税价格。

　　D350管道140元米，包括黑皮，此价格为含税价格。

　　D300管道125元米，包括黑皮，此价格为含税价格。

　　六、 工程量结算方法

　　按钢管的长度计算例如：（6米钢管按6米计算）接头不另外计算，人为破坏直头按实际发生尺寸计算，弯管按同等型号的1。5米计算，按同等型号的'1。5米计算。

　　七、 付款方式

　　1、乙方施工人员、材料、设备进场生产后完成50%工程量付20万工程款，其余款项工程完工后开具发票结清余款。

　　2、工程完工并验收合格后开具全额发票（其中10万工程款开劳务发票，20万工程款增值税发票，剩余工程款开国税材料发票）在付清剩余款项。

　　八、 合同有效期

　　1、本合同未经双方同意，任何一方不得擅自变更或终止，否则，按合同总值的10%向对方偿付违约金，并承担对方由此造成的损失。如管道保温工程质量不合格甲方有权终止合同，由于质量问题发生损失由乙方承担。

　　2、在施工过程中，发生质量和安全事故由乙方负责。

　　3、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同内容全部履行完毕后自动失效。

　　4、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

有关承包合同范文集合 篇7

　　甲方：x村屯身份证号：乙方：x村身份证号：

　　甲方拟在x村建房屋一座，房屋占地面积约60平方米，共一层

　　(一层高3.5米)，经双方约定，由乙方负责承包工程建设，经双方充分协商后，特订立如下合同：

　　一、承包方式

　　采用包工不包料的方式承建，甲方提供建房所需材料，包括砖、河

　　沙、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、铁钉、扎丝、水电、桶等，乙方提供劳务、建筑技术、扎钢筋技术、模板夹板撑树，脚手架用材、吊机、码钉、连板及生产生活的一切用具等，乙方根据施工进度，应提前6天通知甲方购买上述由甲方负责购买的材料，乙方所提供的材料费用由乙方自理。

　　二、承建项目

　　乙方必须按照甲方设计图纸和要求进行施工。(1)甲方房屋的主体

　　工程的建设(从地梁到楼顶的主体工程)包括墙体、倒2层的立柱、梁柱、简梁柱、楼梯、楼面、装模拆模、扎钢筋，每层楼面混凝土浇灌。

　　(2)除倒混凝土以外的吊砖、吊钢筋、吊河沙、水泥、石灰、卵石、廊河的建砌。(3)门窗户的过梁。(4)楼梯的`夹层、卫生间的夹层、仓库的夹层。(5)括浆。(6)楼面磨面。

　　三、双方权利及义务

　　1、甲方遵照乙方要求，在规定期限内，提供建房所需材料。

　　2、乙方应遵照图纸施工和甲方要求施工，加强质量管理，明确施工要求，在重要的施工过程中，如下钢筋、倒水泥板经甲方验收同意后，方能进行下一道工序。

　　3、甲方发现乙方在施工过程中，有偷工减料，工作不负责，影响房屋质量行为时，有权要求乙方停工或返工整改。

　　4、房屋建成一年后，甲方发现质量问题，乙方必须按照甲方要求免费维修，费用由乙方负责。

　　5、乙方必须加强对其人员的安全教育，严格管理，精心施工、安全施工、文明施工，由于乙方人员过失引发的安全问题概由乙方负责，甲方概不负责。

　　6、乙方所属人员的报酬由乙方负责支付，与甲方无关，在施工过程中，应注意不必要的材料浪费，节约原材料。

　　7、墙面确保水平，误差不超0.1厘米。

　　四、工程付款

　　1、工程款结算方式，完工后，以建房实际面积结算，每平方米人民币88元。

　　2、付款方式，每层完工付每层的80%，后20%待全部完工后支付。

　　五、工程期限

　　工期从20xx年7月1日起开始建设至12月底完工(最迟不超过20xx年1月中旬)，工期为天，如发生下雨、停电等自然因素，可延长工期，如因乙方消极怠工或其他原因延误工期等做法为难甲方，甲方可视乙方违约，甲方有权解除合同，乙方应承担违约金5000元。

　　六、本合同一式二份，双方各执一份，合同自签字之日起生效。

　　甲方(签名)：

　　乙方(签名)：

　　在场人(签名)：

　　20xx年月日

有关承包合同范文集合 篇8

　　建设方：以下简称甲方

　　施工方：以下简称乙方

　　依据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，根据甲方20xx年1月10日的工程招标函和乙方20xx年1月10日中标的投标书，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

　　工程项目

　　一、工程名称：综合楼

　　二、工程地址：长株潭大市场

　　三、工程概况：砖混结构七层，建筑面积7406平方米(结算时按实计算)

　　四、工程项目批准单位：湘潭市计划委员会

　　批准文号：潭计基(20xx)218号

　　五、承包方式：包工包料

　　六、承包范围和内容：

　　1.按湘潭市勘测设计院设计的施工图纸，包括土建、水电、避雷、室内消防及化粪系统。基础超深一次性包干。

　　2.办理建筑工程规定办理的所有手续(投资项目立项、地质勘测、图纸设计在外)，办理房屋每户产权证。

　　七、承包造价：按233.7万中标价包干

　　施工准备

　　一、甲方

　　1.20xx年2月8日前负责做好建筑物施工现场水源、电源(包括水表、配电板的安装)和运输道路的接通并维修，拆迁处理现场内民房和障碍物(包括架空或隐蔽)，以及负责300毫米以上的基地平整，并提供有关隐蔽障碍物的资料。

　　2.合同签订后提交建筑工许可证：由乙方办理。

　　3.合同签订后5天内提供完整的建筑施工图捌份，施工技术资料份：

　　4.组织有关部门参加施工图纸交底会审。

　　5.甲方委派贺泽东、赵红霞为现场代表，对工程质量进行监督，检查隐蔽工程、负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关事宜。

　　二、乙方

　　1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

　　2.组织施工人员和材料、施工机械进场;

　　3.编制完善施工组织设计或施工方案，送甲方会签;

　　4.乙方委派刘炳坤为现场代表，负责工程施工质量、安全施工，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。

　　工程期限

　　一、根据招标函的要求和投票书的承诺，工程总工期为240天(日历天)自20xx年2月10日开工至20xx年6月20日竣工验收。(开工日期以开工报告为准)。

　　二、如遇特殊情况(按湘工商合字[1993]第20号发布的合同示范本第三条规定)经甲方现场代表(或监理工程师)签证后，工期相应顺延。

　　工程质量与安全施工

　　一、本工程竣工质量按投标书要求为：合格等级。

　　二、乙方必须严格按照施工图纸，说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工。

　　三、乙方在施工中必须遵守下列规定：

　　1.凡用于工程(包括特殊情况下由甲方提供)的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关标准和规定提供质量合格证，并经检测合格后方可用于工程，对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表(或监理工程师)签证后，方可用于工程;

　　2.隐蔽工程必须经甲方派驻代表(或监理工程师)检查验收签章后，方可进行下一道工序，甲方派驻代表(或监理工程师)应在接到隐蔽工程检查通知单24小时之内进行检查;

　　3.乙方在施工中发生质量事故，应及时报造甲方派驻代表(或监理工程师)和有关部门，一般质量事故的处理结果应送甲方(或监理单位)，重大质量事故的处理方案，应经甲方、建筑管理部门、设计单位共同研究并经签证后实施;

　　4.工程竣工后：乙方按规定对工程实行保修。保修时间自通过验收之日算起。土建保修一年，水电保修半年，屋面保修五年。

　　竣工验收后，乙方向甲方提供完整的竣工验收资料二套。

　　四、乙方应该按规定采取严格的安全措施，做到安全生产、文明施工，甲方应予积极配合，施工中发生的安全事故由乙方负责，其它责任事故由责任人负责。施工与设计变更

　　一、乙方必须严格按甲方交付的`设计图纸、说明文件施工，甲乙双方均不得擅自修改。

　　二、甲方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式设计变更通知单和修改图纸，乙方才予实施。

　　工程价款的支付与结算

　　一、本合同签订后二日内，甲方支付人民币15万元给乙方办理报建手续和施工准备。

　　二、工程进度款支付：基础工程竣工前，乙方所进场的建筑材料费用凭验收单或发票，一律由甲方支付，基础工程验收后，甲方支付进度款10万元，完成三层主体后甲方支付建安总价的60%主体完成后付足建安总价80%，工程竣工验收后五天内付足建安总价95%，乙方将钥匙、竣工资料、房屋产权证交给甲方时付足建安总价98%，其余2%作为质量保证金，待土建保修期满时一次付清。

　　三、乙方在单项工程竣工验收后二十天内，将竣工结算文件送交甲方审查，甲方在接到结算文件七天内审查完毕，如有争议，双方协商解决，解决不成可提请造价管理部门审定。

　　四、下列情况工程价款必须调整：

　　1.设计变更引起的工程量增减：其结算按94定额直接费进行结算。

　　2.人力不可抗拒而发生的自然性灾害。

　　奖罚条件

　　一、工期

　　按合同工期完工者不奖不罚，延误竣工，每延误一天，由乙方按合同造价的0.5向甲方支付违约金，但累计奖罚款总额不得超过建安总价的3。

　　二、签订合同后，甲方因国家计划调整，引起不能继续施工履行合同时，应向乙方支付实际发生的费用，其它原因停缓建，除向乙方支付实际发生的费用外，还应向乙方持付合同总价2%的违约金。

　　三、由于乙方的原因不能继续履行合同或完成工程后，经双方协商同意可解除合同，但必须向甲方支付合同总造价2%的违约金。

　　纠纷解决办法

　　任何一方违反人合同规定，定协商不成，按以下方式解决：

　　一、向湘潭市经济合同仲裁机关申请仲裁。

　　二、向人民法院起诉。

　　附则

　　一、合同补充条款：

　　部分材料质量乙方必须按要求采购：

　　1.铝合金用振升牌1.2mm厚银白色铝材;

　　2.水泥用市水泥厂或湘钢水泥厂生产的水泥;

　　3.钢材：I级钢用湘钢材，II级钢用链钢材;

　　4.电线用电缆厂生产的铜芯线;

　　5.开关、插座用鸿雁牌的;

　　6.防滑砖、瓷片用一级瓷片。

　　二、本合同一式捌份，加盖双方公章或合同专用章。

　　三、未尽事宜，参照国家工商行政管理局、建设部(GF-91-0201)建设工程施工合同协商办理。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

有关承包合同范文集合 篇9

　　甲方：*

　　乙方：*

　　乙方代表：*

　　经双方同意签订如下合同。

　　1、甲方无偿承包医评网_________分站。域名为_____.。承包疾病种类以承包专用贴中确认的疾病名称为准。实物合同中的疾病分类与域名要跟专贴保持一致。

　　2、甲方提供代身份验证id的医评分站专用源码供甲方使用。亿方提供安装说明和问题集中回答。甲方自行安装调试。

　　3、甲方应及时更新网站数据，并删除源码附带数据。为了防止被搜索引擎惩罚，更新数据后给于域名解析。

　　4、甲方不得将其他域名指向医评网（idc提供的3级域名除外）。违反本条规擅自绑定其他域名的一经确认终止承包，并追究法律责任。

　　5、本合同有效期限为永久。永久的含义是：网站经股东大会决定完成重组，被收购等产权变化之前的时间。

　　6、甲方不得违法经营网站，不得针对搜索引擎作弊。如发生以上行为，乙方有权停止解析域名止整改为止。所造成的经济法律后果全部由本人负责。

　　7、经乙方同意，甲方可视情增加栏目频道，增加网站功能，美化模板。但不得删除现有频道栏目，不得破坏医评网整站风格。

　　8、甲方应积极响应乙方的同意部署，认真落实。若有异议，应先执行，再提交复议。如果乙方的决定错误造成了损失，甲方可要求赔偿。

　　9、医评分站经营收入全部归甲方所有。若应发展需要统一使用服务器等公用装备时，应分摊费用。

　　10、发扬职业道德，一心为患友着想。甲方要加强网站信息管理，避免不必要的法律纠纷，杜绝商家点评，恶意点评等作弊现象，正确体现患友的心声。严禁虚假广告，伪科学信息等一切有害行为。违者后果自负。

　　11、因特殊原因解除承包关系等重大事情，乙方不得单方面做出决定。解除承包或者当事人认为应该由董事会决定的事情可提交董事会总裁。

　　12、乙方不定期备份分站。甲方要在乙方规定的时间内提供完整的数据。

　　13、乙方允许甲方用医评分站源码做其他网站。但不得用于医疗健康类网站建设上。不得出售，转让医评网源码。

　　14、网站管理中的公告，任务布置，惩奖决定，建议，意见，复议等行政文书一般在站友论坛股东之家中发贴回贴进行。不接受直接qq联系。

　　甲方（签字）：

有关承包合同范文集合 篇10

　　甲方：安徽鑫宏机械有限公司

　　乙方：刘奎明

　　为了使本公司生产有条有序的开展，乙方自愿承包甲方后道车间，经双方协商，达成协议如下。

　　1、承包范围：本公司所有铸件的以下工序;清沙、垃圾外运、气割、抛丸、砂轮、电焊、打磨、检验、返修、退火、部分油漆(不含柳工)、成品检验入库、包装、装车发货。概言之：从浇注往后直至合格产品出厂。

　　2、乙方负责后道人员组织，管理等事项。保证生产任务准时完成，铸件不积压，规定当天浇铸的产品第二天下午必须全部清理完毕，检验合格后堆放到指定地点入库，延期入库每次500元的罚款进行处罚。特殊情况需征得甲方同意后可延期入库。

　　3、质量要求：根据客户要求，由甲方下达质量要求，乙方按照要求完成相应的工序，先自检合格后经甲方质检部门检验合格方可入库，对不合格的产品尚未达到报废标准的进行及时返修，无返修率，但视返修数量可酌情延长入库时间，甲方不再支付返修费用。对判定报废的产品需征得甲方同意，否则按毛钢水每公斤贰元进行处罚。

　　4、如果乙方违规操作引起产品报废的'或是因后道原因退回的，甲方允许乙方比例为2%，超出的由乙方2元/公斤赔偿甲方，对外观、尺寸检验不合格造成客户在加工使用过程中报废的，按客户的实际赔偿费用对乙方处罚。

　　5、甲方提供乙方正常生产所需工具。但需按规范使用，人为原因损坏则按实际原价赔偿。

　　6、安全生产：乙方按照操作规程操作，对新招用的员工进行培训及指导，对工人因违章操作引起的损失，费用由乙方自负，造成的设备损失由乙方原价赔偿。接受甲方的各项监督管理，对不按规定操作甲方有权处罚。

　　7、工资结算：承包人工费以毛钢水每吨220元/吨，以合格入库毛钢水数量为准。甲方要准时发放工资，双方同意工资推迟一个月发放，未准时发放工资，造成的经济损失由甲方承担。人工费用实行总包干方式，甲方不再支付工人其他费用。

　　8、协议与终止：为了遵守信用，需交5000元人民币给甲方，合同期满后一次性结清所有工资，退还押金，在协议生效期间，乙方不能突然终止合同或撤走人员，甲方也不能终止乙方协议，若一旦发生，要赔受害方50000元人民币，并可向法院上诉。

　　9、材料损耗：甲方提供生产所用材料和劳保用品，乙方不得浪费一经发现，甲方可对乙方进行实价赔偿。

　　10、协议起止：此协议自20xx年5月1日至20xx年4月30日止，暂定试用期为一个月，若试用期因乙方原因造成甲方重大损失，甲方有权终止协议，并扣除未发工资和押金。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

有关承包合同范文集合 篇11

　　发包人（全称）：________

　　承包人（全称）：________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规、条例等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本天然气工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：_____________________________________________工程地点：________________施工图号：__________________工程内容：______________________________________________

　　二、工程承包范围

　　施工图所涉及的管道和设备的安装及配套的土建工程等。标段桩号：中压：__________________________低压：___________________________

　　三、合同工期

　　开工日期：_______________竣工日期：__________________合同工期总天数：_______天

　　四、质量标准

　　按照《城镇燃气设计规范》GB50028—20xx、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—20xx、《现场设备、工业管道焊接工程焊接工程施工及验收规范》GB50236—20xx、《工业金属管道施工及验收规范》，现行建筑标准图集等国家质量检验评定标准，工程质量达到合格。

　　五、承包方式

　　包工包料（主材与设备由发发包提供）

　　六、合同价款

　　1、金额（大写）：______________________________元（人民币）

　　2、合同调整价款：施工中发生经发包方认可的设计变更、现场签证、技术核定单所产生的价款。

　　3、工程款支付：工程竣工验收合格后，工程结算审结半年内，分期付清。

　　4、计价依据：20xx年山西省建设工程计价依据《建设工程预算定额》、《安装工程预算定额》、《市政工程预算定额》、《山西省建设工程预算定额》，20xx《太原市建设工程材料预算定额》、当期《临汾工程建设标准定额信息》，招标工程按照招标文件的约定执行。

　　七、材料设备供应

　　施工图中的主材及设备由发包人提供，主材及设备款在结算时扣回。辅材在发包人认可后可由承包人自购。所有材料设备必须出具产品合格证明。

　　八、工程质量保修

　　承包人对施工图中所涉及的管道安装及土建工程承担质量保修责任。

　　1、质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算，保修期两年。

　　2、保修范围：施工图及设计变更所设计的内容和项目。

　　3、承包人在保修期内接到抢修通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费由发包人承担。

　　4、工程质量保修金为施工合同价款的5%，金额________元。

　　5、发包人在质量保修期满经验收合格后，将剩余的保修金返还承包人。

　　九、发包人的权利和义务

　　1、发包人向工地派驻现场管理人员，负责工程的管理、验收及对外的'协调。

　　2、开工前向承包人提供施工图纸四套。

　　3、审查批准承包人的施工组织设计（施工方案）。

　　4、负责办理开工前的有关审批手续，协助承包人解决施工现场的用水用电。

　　5、开工前以书面形式校验水准点与坐标控制点。

　　6、协助处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构建物、文物、树木的保护工作。

　　7、组织图纸会审。

　　8、在施工中如遇到与施工图纸不符的情况，发包人应及时通知设计单位到现场协商处理，并由设计单位出具书面处理意见。

　　十、承包人的权利与义务

　　1、承包人向工地派驻项目负责人，负责施工的组织、施工的质量、进度和现场安全管理等。

　　2、承包人对燃气工程图纸资料负有保密责任。

　　3、开工前向发包人提供施工组织设计（施工方案）。

　　4、提供对施工场地周围地下管线和临近建筑物、构建物、树木的保护措施及方案，经发包人批准后实施。

　　5、开工、暂停施工、工期延误等必须按规定出具书面报告，经发包人批准后实施。

　　6、严格按照施工图及相应的标准规范进行施工。

　　7、承担施工现场的安全和保卫工作，严格履行《燃气工程安全施工责任协议书》中的乙方责任，消除隐患，杜绝事故。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担相应的赔偿责任。

　　8、工程不得转包。非经发包人同意，承包人不得将所承包的工程的任何部分分包，一经发现，发包人有权单方面终止本合同，并要求承包人赔偿相应损失。

　　9、按照国家及公司有关文明施工的具体要求组织施工。

　　10、工程完工后3日内通知发包人现场管理人员组织验收，工程竣工验收合格后7日内，将竣工材料及结算材料报发包人审核。

　　11、承包人向发包人承诺按照合同的约定组织施工、并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　十一、违约责任

　　1、发包人违反本合同约定，赔偿其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。

　　2、承包人违反本合同约定，延误工期的，工期每延误一天，发包人按工程总造价的2%扣罚承包人；未达到合同约定质量标准或其他违约的，承包人无偿返工并赔偿因其违约给发包人造厂的一切损失。

　　3、承包人若不按期将竣工资料及竣工结算转交发包人，每延误一天，发包人按工程总造价的2%扣罚承包人。

　　十二、安全责任

　　承包人由于安全措施为按有关规定落实造成安全事故，导致施工人员或第三者伤亡，由承包人承担全部责任，并承担全部经济损失及赔偿。承包人应为施工现场有关人员的生命财产和施工机械办理保险，支付保险费用。

　　十三、争议

　　1、约定请建设行政主管部门调解。

　　2、调解无效可向当地人民法院提请诉讼。

　　十四、本合同未尽事宜、双方可按照《建设工程施工合同》GF—20xx—0201示范文本中的通用条款执行。

　　十五、本合同双方签字盖章后生效，在竣工验收、结算完毕、保修期过后终止。

　　十六、本合同一式陆分，发包人肆份，承包人贰份。要求陆份用钢笔或碳素笔工整填写。合同签订后，擅自涂改无效。

　　甲方：________乙方：________

　　日期：_____________日期：_____________

有关承包合同范文集合 篇12

　　委托方(甲方)：

　　服务方(乙方)：

　　依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就 水泥有限公司 t/d旋窑水泥项目的生产承包及技术服务，经协商一致，签订本合同，共同执行。

　　第一条、合同标的及范围

　　甲方回转窑生产线(从原料破碎至熟料入库)的生产管理及技术服务。

　　第二条、合同履行期限、地点和方式

　　一、履行期限：自乙方人员正式进厂熟料线72小时达标之日起计算;计划分为两个阶段：前3个月为生产线磨合阶段(自72小时达标起); 正式接管生产阶段。

　　二、合同履行地点和方式：乙方选派管理及技术人员进驻甲方生产现场服务。

　　第三条、生产及经济技术指标

　　乙方管理生产线应达到的以下各项指标:

　　1、回转窑熟料日产量: t/d(烧烟煤); t/d(烧无烟煤);

　　2、熟料强度:28MPa(3天) 55MPa(28天);

　　3、熟料中f-CaO含量: 合格率安定性合格率100%

　　4、窑运转率：85%

　　5、年熟料产量 万吨。

　　第四条、乙方的职责、权限及要求

　　乙方正式接管生产后全面负责生产线生产工作，应履行以下职责：

　　一、引入先进的管理理念对甲方的水泥生产线进行管理，提升整个企业的生产管理水平;

　　二、优化生产机构及人员设臵，提高劳动生产率;

　　三、加强现场设备及环境卫生管理，对存在的问题提供合理整改方案;

　　四、加强甲方生产各岗位操作人员的培训,包括:水泥工艺、设备维护和检修、自动化、电气、分析化验等专业理论和实践培训，提高岗位人员的综合素质;

　　五、制定与生产相关的各项规章制度，包括《操作规程》、《安全规程》、《巡检规程》、《产品质量管理规程》、《取样及检验规程》、《设备管理规程》等技术管理文件，规范管理，使生产管理制度化;

　　六、规范各种生产记录、单据、表格、台帐等;

　　七、编制并提供各项物资的供应及采购计划，如《大宗原燃材料的供应计划以及质量控制指标》《备品备件采购计划》等;

　　八、加强生产安全管理，提高岗位人员的安全意识;

　　九、做好节能降耗、修旧利废工作等。

　　乙方的权限：

　　乙方拥有绝对的甲方生产岗位所有人员的人事及劳资权。 要求：

　　一、乙方派驻现场的人员应身体健康,经验丰富,工作能力强,应能够胜任及满足现场操作,具有处理和解决紧急问题的能力。

　　二、乙方驻厂服务人数与专业：

　　乙方驻厂人员计划15-18人，包括项目负责人1名、技术总工1名、设备主管及副主管各1名、电气主管及副主管各1名、工艺主管1名、化验主管1名、中控主任1名、三车间正副主任各1名，根据生产线需要可增加或减少人员。

　　三、乙方进驻现场的人员必须遵守国家的法律、法规和甲方的管理制度;

　　第五条、甲方的职责、权限及要求职责：

　　一、在生产磨合期间，甲乙双方应共同对生产线进行管理;

　　二、甲方应及时审核乙方申报的各项文件和计划，对存在疑问或需修改的应及时通知乙方;

　　三、按乙方要求提供生产所需的各种原、燃材料以及与生产相关的其它物资(包括备品备件、工器具等);

　　四、及时提供与生产有关的技术资料和原、燃材料的分析化验数据等;

　　五、为乙方人员提供合适的办公的场所和设施;

　　六、甲方免费为乙方驻现场人员提供食宿、现场交通等工作便利;

　　七、甲方应保护乙方人员的人身及财产安全。 权限：

　　甲方有权对乙方的生产管理进行监督。

　　第六条、费用与支付方式

　　一、费用根据生产产品的产量(盘库结果)按月结算。具体费率标准如下：熟料的，停窑时间按 吨/天计算乙方产量。月熟料结算产量=月实际盘库量+甲方原因导致停窑时间 吨/天 注：因甲方原因导致停窑的包括以下内容：

　　1、物资(原燃材料、备品备件等)供应不上或质量偏差大

　　2、产品涨库

　　3、停电(供电不足)

　　4、计划检修或节假日放假

　　5、因其它原因甲方安排停窑的

　　二、支付方式：

　　(1)合同签订后支付工资10万元作为预付工资;(费用不含税)

　　(2)人员进厂后按月结算工资，次月5日前结清;

　　(3)第一阶段的3个月，按照20万元/月结算工资。(费用不含税);

　　(4)正式接管生产阶段按约定的'费率结算。(费用不含税);

　　第七条、违约责任及损失赔偿办法

　　一、若乙方驻厂人员不能胜任本职工作，不能维护甲方利益和声誉，不能保证生产及经济技术指标的，甲方有权要求乙方换人或中止本合同的执行(中止时按乙方现场实际人数和实际工作天数及工作岗位核减工资总额)。

　　二、乙方收到预付工资，合同生效。若乙方中止本合同，需双倍返还定金，若甲方中止本合同，乙方所收预付工资抵作驻厂人员费用;

　　第八条、解决合同纠纷的方式

　　一、协商解决;

　　二、协商不成时，可向甲方所在地的合同仲裁部门申请仲裁或向甲方所在地的人民法院起诉。

　　第九条、其他

　　一、乙方选派进驻甲方工地现场的调试人员必须穿戴好劳动保护用品，劳保用品由甲方供应。由于乙方原因造成的人身安全事故，乙方需负全部责任;

　　二、乙方的技术人员应维护甲方的利益和声誉。

　　三、乙方派驻现场管理及技术人员应妥善处理好与甲方的关系，积极开展工作;

　　四、本合同自双方签字生效;

　　五、双方互相尊重对方的知识产权和技术秘密，不得向第三方转让和泄露技术文件、技术数据、操作要领等;

　　第十条、对本合同条款的任何变更、修改或增减，须双方协商同意后，经授权代表签署文件，作为本合同的组成部分并具有同等法律效力。

　　第十一条、本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份。

　　甲 方： 乙 方：

　　地址： 地 址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　年月日：年月日：?

有关承包合同范文集合 篇13

　　甲方： 省建筑工程有限责任公司

　　乙方：

　　为保证双方合法权益，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协调一致，订立本合同。

　　一、施工内容：

　　1、工程名称：

　　2、工程内容：模板工程

　　二、承包方式：

　　1、承包人工费按平米包干，每平方米建筑面积 元（阳台面积按一半计算建筑面积）。

　　2、乙方自备工具、材料有：电锯、电刨子、白线、墨汁、水平尺、安全帽。

　　3、承包内容：

　　乙方所承担承包工程内的所有木工活（木制作安装及水暖洞口吊模）和宿舍搭建的木工活，待工程完工时，负责把钉子起完，木材放整齐。自焊楔余子，负责装卸返库。

　　4、管理内容：

　　1） 遵守公司的各项规章制度，服从领导、听从指挥。

　　2） 无论任何班组如有工人偷、盗工地材料，罚款及后果由承包人承担。

　　3）承包队所承包工程实行全过程管理，即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。

　　三、合同工期：自 年 月 日开工至 年 月 日竣工

　　四、质量标准：合格

　　1）、严格按设计要求施工，必须满足规范规定。

　　2）、对工程质量超出允许偏差，甲方对乙方严格处罚。

　　3）、造成严重后果的.，发生的一切经济损失由乙方负责。

　　五、安全标准：安全无事故施工

　　1、严格执行安全操作规程，不违章作业。班长做好班前安全交底，做到“三不伤害”，杜绝一切事故发生。因违反操作规程施工，发生伤亡事故除追究乙方责任外，并按有关规定罚款，造成经济损失及严重后果，乙方自负。

　　2、严格执行公司安全生产有关各项条例。

　　六、材料管理：

　　1、执行材料消耗定额。

　　2、限额领料，乙方必须指派专人领料。

　　3、超出限额消耗材料，用料不合理，材料丢失浪费造成的经济损失由乙方承担，甲方按原价从乙方承包费中扣取。

　　七、现场管理：

　　1、施工现场做到工完料净场地清。乙方不清理甲方另行安排所发生的费用，加倍从乙方承包费中扣取。

　　2、甲方负责乙方所有的材料运到现场，乙方负责卸车并入库，堆放整齐，文明施工。

　　八、付款方式：

　　施工期间甲方按月份预借给乙方生活用款，待竣工验收达到质量标准，其材料消耗、工期、安全各项均达到要求标准后，付款总额达到70%，年底前再付20%，余下10%在次年7月1日前结清。

　　九、违约责任：

　　1、对中途不干造成的一切损失由乙方承担。已发生的人工费甲方概不负责。

　　2、竣工验收后，如乙方达不到验收标准，扣罚承包费用的20%。

　　3、对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失，由造成者（乙方）负责。乙方擅自停工、造成间接损失均按实际计算费用，全部由乙方负责。

　　4、乙方未按合同工期完成者，每延误一天扣罚承包费2%。

　　5、若由甲方原因或不可抗力的因素造成窝工、停工，工期相应顺沿。

　　十、本合同未尽事宜由双方商定后予以补充。

　　十一、本合同一式五份，甲方四份，乙方壹份，自双方签字盖章后生效。

　　合同终止条件：

　　1、乙方按甲方要求完成各项指标，甲方付清承包费后合同自然终止。

　　2、甲方中途辞退乙方或乙方中途不干，本合同随之终止。

　　甲 方： 乙 方：

　　负责人： 负责人：

　　XX年 月 日

有关承包合同范文集合 篇14

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲方将________________工程的施工任务交给乙方，代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任，经双方讨论认可，达成如下协议：

　　一、工程名称：_______________________

　　二、工程地点：_______________________

　　三、甲方责任：

　　1、甲方负责办理施工项目各种手续。

　　2、负责乙方施工的各种机械设备。

　　3、帮助解决工程上的疑难问题。

　　4、督促乙方搞好安全。

　　5、帮助乙方办理竣工验收的各种施工手续。

　　四、乙方责任：

　　1、完成业主与建设方签订的施工合同。

　　2、负责工程上的人事、质量、安全及税收。

　　3、负责工地上的资金支配权。

　　4、负责工地上的机械设备管理与维修。

　　五、核算：

　　本公司各工地单独核算、亏盈自负，建设方所付工程款甲方不能私自动用。工地所发生的费用由承包人负责。

　　六、资金与帐务管理

　　各工地上交总价款的.配合费_________％，属公司行政管理人员的工资费用。

　　七、缴款时间：

　　各工地不管建设方欠款多少，必须分两次收完，主体实付一半，初验前必须付清。

　　八、工程验收：

　　乙方必须注意工程质量、安全，作到百年大计，质量第一的原则，服从甲方行政管理，接受甲方对质量、安全的监督检查。

　　九、资料：

　　乙方房屋竣工后，必须交一套完整的竣工资料及备案证由公司保管。

　　十、本协议一式四份，双方各2份。

　　甲方（签章）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（签章）：_________

有关承包合同范文集合 篇15

　　甲方：

　　乙方：

　　20xx年1月22日，信宜市水务局（以下简称甲方）向社会公开招标发包其属下企业信宜市响水电站（以下简称电站）经营权。在竞标中，（以下简称乙方）中标。按招标规定，电站经营权由乙方承包。为了更好地管理好该电站，经甲、乙双方协商，本着诚实、守信、公平、公开、公证、务实的原则，订立本合同。

　　一、电站权属问题

　　（一）所有权

　　电站的所有权永属甲方所有。该电站一切固定资产，不论新旧和何种形态，其产权、财物处置权属甲方所有。

　　（二）甲方将电站经营权发包给乙方，在承包期限内，乙方只有电站的经营权、使用权、管理权、收益权。

　　二、承包期限

　　乙方承包甲方的电站的经营权、使用权、管理权、收益权的时间为：从20xx年 月 日起至20xx年 月 日止。

　　三、乙方义务及权利

　　（一）义务

　　1、如无特殊情况，乙方每年向甲方交纳人民币叁拾捌万伍千元（小写385000.O0元）租金，分两次交，第一次于每年的7月30日前交纳贰拾万元整（小写200000.O0元），第二次于次年的l月30日前交纳壹拾捌万伍千元（小写l85000.O0元）。

　　2、乙方将电站每年的税后电费总额的30％划给信宜市财政局。

　　3、乙方负责缴纳电站的营业税。

　　4、电站发生机械、生产、人员、灾害等事故，乙方1小时内向甲方报告。

　　（二）权利

　　1、在承包期限内，乙方履行本合同规定的义务，拥有电站的经营权、使用权、管理权、收益权，甲方不得干涉。

　　2、乙方拥有电站员工的聘任、管理、使用等权利，甲方不得干涉。乙方有权聘用电站部分原职工。

　　3、乙方拥有电站的改造、维修方案制订权。

　　4、如遇特大自然灾害，造成电站毁灭或未毁灭但已损毁严重，乙方有权终止本合同，退出承包，有权领回全部押金。

　　四、甲方义务、责任及权利

　　（一）义务、责任

　　1、电站的一切证件由甲方负责办理，也可委托乙方代办理。办理电站证件的所有费用由甲方负担。甲方要按规定按时办理电站相关证件的年审。

　　2、甲方派日常管理人员与乙方经营管理负责人协调电站日常工作，如有变换甲方管理人员，当日知会乙方。

　　3、因电站属甲方所有，根据《中华人民共和国物权法》规定，电站所得税由甲方负责缴纳。

　　4、甲方负责因电站发包造成原职工下岗的思想解析工作、安置工作、谴散工作。如因电站原职工思想不通，造成电站承包期间给乙方造成经济损失，由甲方负责全额赔偿给乙方。

　　5、电站一切农业关系均由甲方负责处理完毕，不得影响乙方生产。

　　（二）权利

　　1、甲方有与乙方协商制订电站改造、维修方案的权利。

　　2、甲方有每年从乙方收取人民币叁拾捌万伍干元（小写385000。O0元）租金的权利，如乙方不按时按额交纳，有终止电站承包合同的权利。

　　五、押金、守约、违约问题

　　（一）押金交付方式。乙方向甲方交纳人民币壹佰伍拾万元（小写1500000。O0元）作押金。竞标时，乙方提交的竞标保证金自动转入作承包押金，不足部分，乙方在签本合同一次性交清，共150万元人民币。甲方开具收据给乙方。乙方如约履行合同，甲方在合同到期之日，将押金及其产生的利息全数退回给乙方。本承包合同到期，如甲方不按时退还押金，乙方按日利率万分之十向甲方计收滞纳金。

　　（二）押金保管方式。乙方交给甲方押金，甲方作为电站产权方不能变相把押金变作提前收取承包金，改变资金用途，押金应专款专用。甲方收到人民币壹佰伍拾万元（小写1500000。O0元）押金，全数壹笔存入甲、

　　乙双方共同选定的银行或信用社，共同监督，每次存定期五年。不经甲、乙双方同意，甲方不得自行提取、动用押金。

　　（三）押金利息归属。人民币壹佰伍拾万元（小写1500000。O0元）押金作为存款产生的利息归乙方所有。

　　（四）如乙方要解除本合同，不承包，保证一切机械运行正常，并交清该年度内承包款项给甲方，甲方扣除10万元押金后，5天内将余下140万元押金全数归还乙方。如甲方违约，甲方10天内双倍返还押金给乙方。

　　六、电站的维护、维修

　　1、现有设备使用，维护，操作方法正确（确保上班当值人员持证上岗），如果电站机械自然老化，如压力管壁外层氧化生锈、压力管变薄、穿孔出现事故。购进更换现有设备造册登记，维修过程中更换被损物件，统一交给甲方。

　　2、新增固定资产，如原发电机欠发无功，对网路造成影响，欠发3度无功扣（罚）1度有功，电力部门已经作出处罚都不整改，仍然无动于衷做法，提出疑问，为什么要这样做，对该问题一次性投入，该固定资产长期使用，固定资产属甲方，应由甲方出资购进。

　　3、甲方交好的，正常的电站机械给乙方经营，到时交回给甲方的也一样，或至少都正常运作，但外表旧了些少，属合理。

　　例如甲方交汽蚀穿孔转轮给乙方，要乙方交完好无缺的转轮给甲方，这种做法有失公平。安装远程计量监控设备，不能说在乙方经营时就安装，十年后就拆走或无偿送给甲方，因为远程计量属高压计量组成部分。交接前一切设备运行正常，如有残缺的甲方负责修理完毕才交给乙方使用。

　　4、无过错行为造成的需维修问题

　　（1）、小额维修费用问题。每次维修费用人民币伍佰元以下的，由乙方解决。

　　（2）、大额维修费用问题。每次维修费用人民币伍佰元以上的`，由甲方负担。

　　（3）、一切油类生产易耗物均由乙方负责，从中标之日起电站内存油类及其他物料乙方可使用，乙方用完后，其需多少甲方不负责。

　　5、行为过错造成的需维修问题

　　如乙方人为造成，需维修的，如操作失误等，不管费用大小，由乙方负担。如甲方人为造成，需维修的，不管费用大小，由甲方负担。

　　6、自然灾害造成的需维修问题

　　因电站属甲方所有，一切自然灾害造成电站需维修的费用，由甲方负担。小额度每次500元内的均由乙方承担，超额部分全由甲方承担。

　　七、特殊情况下租金问题

　　（一）自然灾害造成的停产情况下租金问题

　　因不可抗力的自然灾害造成电站停产，不能发电，根据《合同法》规定，乙方将自然灾害及电站停产情况报甲方，由甲、乙双方共同核实，造册登记签证，按每天实际发电量与租金进行相应比例扣减租金。并进年底

有关承包合同范文集合 篇16

　　发包方（以下简称甲方）：________________________

　　承包方（以下简称乙方）：________________________

　　鉴于乙方多年一直为_____________大酒店的高级管理人员，对_____________大酒店有充分了解和熟悉，双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，经协商一致，签订本合同。

　　第一条乙方承包经营________大酒店，_____________大酒店的经营范围见营业执照。

　　第二条酒店的坐落、面积、装修、设施情况

　　1.甲方承包给乙方的酒店位于_____________省_____________市_____________路_____________号

　　2.该酒店现有装修及设施、设备情况详见合同附件。

　　该附件作为甲方按照合同约定交付乙方使用和乙方在承包期满交还还给甲方时的验收依据。

　　3.本合同签订后______日内，甲乙双方共同对移交给乙方的______大酒店的财产进行清点、确认。

　　第三条承包期限、用途

　　1。该酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。

　　2。承包期满，甲方有权收回该酒店，乙方应如期交还。

　　乙方如要求续承包，则必须在承包期满______个月之前书面通知甲方，经甲方同意后，重新签订承包合同。

　　第四条承包金用支付方式

　　1.该酒店每年承包金为___________元（大写_____万_____仟_____佰_____拾______元整）。

　　2.承包金支付方式如下：

　　a分二次付款，自本同生效后________几天内付清，第一次应交承包金_____元；第二次到_______时止，需交_______元。

　　b一次性付清，至本合同生效______天内全部缴清。

　　第五条承包期间相关费用及税金

　　1.甲方应承担的费用：

　　（1）在承包期间，房屋和土地的产权税由甲方依法交纳。如果发生政府有关部门征收本合同中未列出项目但与该房屋有关的费用，由甲方负担。

　　（2）__________________________

　　2.乙方交纳以下费用：

　　（1）乙方以一定的自有资金作抵押（或担保），乙方的抵押（担保）额为________元。

　　（2）乙方应按时交纳税收及相关的费用，如不按时交纳费用引起的后果则由乙方全部承担责任。

　　（3）___________________________

　　第六条酒店房屋修缮与使用

　　1.在承包期限内，甲方保证该房屋的使用安全（乙方使用不当除外），其它所属硬件设施的维修责任由乙方自行负责。

　　a.甲方提出进行维修须提前_______日书面通知乙方，乙方应积极协助配合。

　　b.对乙方的装修装饰部分甲方不负有修缮的义务。

　　2.乙方应合理使用其所承包的`房屋及其附属硬件设施。如因乙方使用不当造成房屋及设施损坏的，乙方应立即负责修复或者经济赔偿。

　　3.乙方如改变房屋的内部结构、装修或设置对房屋结构有影响的设备，设计规模、范围、工艺、用料等方案均须事先征得甲方的书面同意后方可施工。

　　第七条对酒店的装修部分各自应承担的责任

　　1.因正常原因解除合同或终止的，乙方

有关承包合同范文集合相关文章：